工程承攬合同

　　承攬工程專案是企業經濟效益的支柱,那麼又是怎樣的呢?以下是在小編為大家整理的範文，感謝您的閱讀。

　　範文1

　　甲方：_________ 乙方：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　乙方承攬甲方_________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協議：

　　第一條 工程量：

　　第二條 工程要求：

　　第三條 甲方責任範圍：

　　第四條 乙方責任範圍：

　　第五條 技術要求：

　　第六條 工期、驗收程式及質保期：

　　1.施工工期：自開工之日起_________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_________%。

　　2.每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發生項，結算時將從工程款直接扣除。

　　3.質保期：質保期_________年，驗收合格後付至工程款的_________%，留_________%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。

　　第七條 其它要求：

　　1.施工中乙方接受甲方專案負責人現場施工監督。

　　2.施工中乙方應遵守甲方安全規程，並簽訂安全、文明施工協議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。

　　3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、裝置，如有損壞乙方必須無償進行修復。

　　4.未盡事宜雙方協商解決。

　　5.本協議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　甲方公章：_________　　　　　　　　乙方公章：_________

　　法定代表人簽字：_________　　　　　法定代表人簽字：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　範文2

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲、乙雙方平等協商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協議，具體事宜如下：

　　一、工程專案：電廠一號爐拆卸工程

　　二、工程內容：鍋爐本體電氣、儀表類由甲方自行拆卸拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地記憶體留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內短途由乙方承擔，超出部分由甲方承擔。

　　三、工程造價含建安發票：叄拾伍萬元整350000.00

　　四、結算方式：合同生效後乙方施工人員進駐現場後付30%預付款，本體拆除完畢後付20%，餘款工程全部完工場地清理乾淨雙方驗收合格後憑發票一次性付清。

　　五、工程期限：2010年2月1日前工程全部結束並交付甲方驗收。

　　六、工程責任：

　　1.施工過程中出現的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;

　　2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;

　　3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。

　　4.施工人員必須有工傷保險。

　　5.因甲方原因影響工程進度工期順延。

　　甲方公章：_________　　　　　　　　乙方公章：_________

　　法定代表人簽字：_________　　　　　法定代表人簽字：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　範文3

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，甲方將 工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。

　　一、工程名稱地點：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　二、承包方式及內容：

　　1、承包方式：

　　2、承包內容：

　　3、承包範圍及說明：

　　三、工程造價及付款方式：

　　1、工程造價如下：

　　2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際資料雙方簽字為準。

　　3、付款方式雙方協商分次進行如下：

　　四、工期及說明：

　　根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向後順延，工期為 天，如遇不可抗拒的情況停水、停電、下雨、颱風、地震等自然災害，工期則相應順延。

　　五、甲方責任及義務：

　　1、提供施工專案的場地並作技術交底，組織承包人專案經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。

　　2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，可保證安全水電正常的場所。

　　3、甲方派度，施工質量，如發現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，並及時糾正。

　　4、如甲方在施工蹭發現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工並糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，並有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切後果由乙方承擔。

　　5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續，由甲方代為辦理，所發生的費用在乙方的工程款中扣除。

　　六、乙方責任及義務：

　　1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。

　　2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。

　　3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發現，因此造成的經濟損失以及引發的刑事責任由乙方承擔。

　　4、乙方派行現場規章制度，認真做好施工現場的施工安全，防火、防盜等工作。

　　5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴並追究乙方法律責任。

　　6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書並有參與施工的施工員簽名按手印後進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。

　　7、對於施工過程中所發生的一切學安全事故以及處理事故所發生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。

　　七、其他：

　　1、本工程實行專案經理監理制，甲方應在監理前，合同簽訂後三日內將專案經理名字，監理內容及監理許可權以書面形式通知承包人。不實行工程監理的，有合同簽訂人甲方代表監理。

　　2、本協議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協議，合同履行中，發包人承包人有關此工程的書面協議或檔案視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。

　　3、甲乙雙方若發生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程專案所在地的法院進行裁定。

　　4、協議經甲乙雙方簽字後生效，待本協議各項條款執行完畢後即生效。

　　5、本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。

　　八、附則：甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例後，簽名申明以學習施工安全細則條例後進入工地施工。

　　甲方公章：_________　　　　　　　　乙方公章：_________

　　法定代表人簽字：_________　　　　　法定代表人簽字：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　看了的人還看了：

1.書

2.施工承攬合同

3.工程施工承攬合同樣本

4.承攬合同建築工程合同範本

5.書

6.承攬合同