農村房屋施工合同範本

　　當前,我國的農村房屋建築工程建設事業逐漸發展起來。對於農村房屋施工合同你瞭解多少呢?以下是小編為大家整理的農村房屋施工合同範文，歡迎參考閱讀。

　　農村房屋施工合同範文1

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保工程質量圓完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定製本合同，雙方必須共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程結構：磚混結構， 樓層，樣式

　　2、建築面積： 平方米，最後按建築實際面積為準，樓頂出簷為： 屋面處理方式為： 層高為： 門窗材料： 尺寸：

　　第二條：承包方式

　　1、承包形式： 工 料，乙方負責施工，並負責所有施工用具裝置。

　　2、施工費用：按建築面積甲方每平方米付乙方人民幣 元***大寫： ***，房屋建築面積計算方法為：

　　3、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定後增減工價，待完工後一併納入結算。

　　4、乙方單方負責工程施工過程管理和施工安全管理，和相關的保險措施;甲方不承擔一切責任。

　　第三條：工程工期

　　1、甲方規定動工時間為 年 月 日到 年 月 日，乙方不得提前和推後。

　　2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建築材料短缺原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

　　第四條：工程質量及付款方式

　　1、乙方未按甲方要求，或施工質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

　　2、工程付款方式： 工程裝飾完工並交付甲方使用後雙方結算，甲方一次性付清工程餘款***質量保證金除外***。

　　3、乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰牆體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。

　　甲、乙雙方必須共同遵守以上約定，如有未盡事宜經雙方協商一致後可另附補充。

　　甲方***公章***：_________　　　　　　　　乙方***公章***：_________

　　法定代表人***簽字***：_________　　　　　法定代表人***簽字***：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　農村房屋施工合同範文2

　　甲方：姓名： 身份證號碼：__________

　　乙方：姓名： 身份證號碼：__________

　　經甲乙雙方協商，乙方幫甲方擬建一棟三層樓房，面積約為 平方米，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、石頭、鋼材、管道等建築材料。還要負責路通、水通、電通，水電費由 方負責，根據施工進度，乙方應提前2—3天通知甲方購買所需材料。施工所用的水、電費用由甲方負責。

　　2、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　3、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　二、施工及質量要求

　　1、本工程為磚混框架結構，按甲方施工圖為標準，屋體為三層，第一層高4—4.1米，第二、三層高為3.3米上簷，天面前頭縮朵蓋瓦，後為平頂，前頭縮朵前後左右牆增高為1米，按半層計標面積。

　　2、本工程採取包工不包料的形式，建房除勞動工具外其他材料由甲方提供。

　　3、乙方按圖從地串粱以上完成甲方的主體工程，不包括水電、木模、裝修。

　　4、乙方在施工時，要求牆體平整、垂直、不得放吊口。

　　三、其他事項

　　1、乙方在施工期間，除開始和結尾外，生活費由乙方負責，每層倒混凝土期間生活費由甲方負責。

　　2、乙方在施工過程中，甲方應滿足乙方的施工材料，材料經檢驗後才能使用***架樹、架板等***，如果違反操作規程，誰違反、誰負責。

　　3、施工前，甲方保證三通，即通水通電，道路場地平整。

　　4、甲方以每平米陸拾捌***68.00***元的單價發包給乙方，包括鋼筋工在內。

　　5、收方結標：第一層的總長度加上前後桃子長度，雨棚一半，乘以屋的總寬度，樓梯棚罩按一層計標。

　　6、付款方式：每層砌好磚後，經檢驗，付每層的50%，到好樓面後付每層的40%，房屋蓋好瓦後，結清餘款。

　　7、其他未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，從合同簽訂之日起生效。

　　甲方***公章***：_________　　　　　　　　乙方***公章***：_________

　　法定代表人***簽字***：_________　　　　　法定代表人***簽字***：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　農村房屋施工合同範文3

　　發包方***簡稱甲方***：

　　承包方***簡稱乙方***：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況

　　1、施工地點：鎮***鄉******村*** 組

　　2、住房結構： 平方米。

　　3、在修建過程中，甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生，注意傢俱如有丟失，照價賠償。乙方負責帶圈樑模板，一切材料不得超過25米，腳子超過50公分另算工資。

　　4、生活：甲方負責。

　　5、承包方式：***只包人工費***。

　　6、工程價款的支付：但要按時支付工程款。

　　7、按圖施工，牆體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋***不包括水電門窗***。

　　8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。

　　9、付款方式：開工付元，二層蓋板付元，外牆完後付

　　10、本合同簽定後由甲方付乙方定金元;以保證確立為準。

　　11、施工裝置、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方對材料的質量負責，並應保證工程施工的順利進行。

　　二、甲、乙雙方責任

　　甲方提供標準的施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明檔案和國家頒發的建築工程規範、規程和標準進行施工;隱蔽工程必須得到甲方認可***簽字***，方可進行下一道工序;確保施工安全，承擔處理施工中發生的一切傷亡費用。

　　三、違約責任

　　由於甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付違約金。

　　四、糾紛處理方式：

　　甲方不願意通過協商、調解解決或調解解決不成時，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方承擔。

　　五、合同的變更和解除

　　1、合同經雙方簽字生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款2%支付違約金，並辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合解除。

　　六、其它約事事項：

　　乙方在修建過程中，如有不對之處，甲方及時提出，乙方及時糾正，否則後果自負。

　　本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。

　　甲方***公章***：_________　　　　　　　　乙方***公章***：_________

　　法定代表人***簽字***：_________　　　　　法定代表人***簽字***：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　看了農村房屋施工合同的人還看了：

1.農村房屋建築施工合同書

2.農村房屋建房合同範本

3.農村建房承攬合同範本

4.農村聯合建房協議合同範本

5.新農村住宅施工合同範本