車輛運輸合同模板四篇

　　甲乙雙方，本著平等互利，協商一致的原則，簽訂貨物運輸承包經營合同書。下面是小編精選的關於，僅供參考，希望能幫助到大家!

　　車輛運輸合同模板【篇一】

　　甲方：×××

　　乙方：×××

　　經甲、乙雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》，就甲方位於運輸委託乙方承包事宜，達成下列協議，共同遵守執行。

　　第一條：工程承包範圍

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程範圍和內容：

　　第二條：工程承包期限

　　一、本工程承包合同總工期為天。

　　二、本工程專案以井下運輸第一臺裝置為開工日期。

　　三、如遇下列情況，經甲方現場監理工程師或甲方代表簽證後，工期作相應順延，並用書面形式確定順延期限。

　　1遇到不可抗力的自然災害如雪災、水災、自然原因發生的火災、地震等而影響專案進度的。

　　2因政府強制停電問題造成停工的。

　　第三條：工程承包價款

　　一、本工程承包合同總價為元人民幣含稅價萬元。

　　二、此價款包含燃油費、車輛維修費、駕駛員工資等一切全部費用。

　　三、回撤運輸費按雙方協商的預算金額為一次性包乾價。

　　四、甲方在支付乙方承包款前，乙方必須出具甲方所在地正規稅務發票。

　　第四條：甲方責任與義務

　　一、負責對乙方進行技術交底，提供場地。

　　二、按設計施工方案及乙方提出的具體要求做好各項準備工作包括井巷擴大、井巷地面硬化、地面停車場所等以確保運輸工作順利進行。

　　三、負責對乙方回撤運輸工程進度、質量進行監督，組織檢查驗收。

　　四、負責提供乙方運輸相關工作人員的住宿和就餐。

　　五、負責回撤運輸作業期間與其他單位協調關係，協調解決應由甲方解決的問題。

　　六、對違規作業、存在安全隱患等事項，有權給乙方下達停工整改通知及罰款。對不服從管理及對甲方造成重大影響，甲方有權單方面解除合同，並追究乙方因此造成甲方損失的經濟賠償責任。

　　第五條：乙方責任與義務

　　一、乙方承包後不得另行分包或轉包。

　　二、乙方必須按協議約定及甲方確定的施工方案進行運輸作業，並按期完成任務。

　　三、乙方按國家和行業規定，必須確保相關管理和生產崗位人員持證上崗嗎，保證回撤運輸工程安全。

　　四、在工程期間，因乙方工作人員操作不當造成甲方綜採工作面的裝置損壞由乙方承擔全部經濟賠償。

　　五、乙方對發生安全事故承擔現場救援和緊急處理職能，並承擔相關責任。

　　六、在乙方工程承包施工期間，發生工傷均由乙方全責處理和承擔所有費用;發生死亡事故由乙方處理甲方配合，費用甲方承擔30%，乙方承擔70%。

　　七、乙方必須服從甲方對施工安全、工程質量的監督、檢查、驗收。

　　八、乙方在施工期間遵守甲方的各種規章制度。

　　九、乙方指派為駐乙方工地代表，負責施工現場的管理及與甲方聯絡工作。

　　十、按國家和地方規定，依法繳納相關稅費。

　　第六條：工程價款的支付與結算

　　回撤運輸工程結束，經甲方驗收合格後，甲方在10天內支付全額回撤運輸款項。

　　第七項：違約責任

　　一、乙方如有不履行本合同約定行為包含但不限於工程質量和生產安全方面，視為乙方違約;甲方有制度規定的，乙方按甲方制度規定中的處罰額承擔違約責任，沒有制度規定的，甲方根據實際情況決定乙方違約責任的賠償金額，乙方同意甲方在未支付的工程款項中扣除;對情節嚴重的，甲方有權單方面解除本合同，不視為違約。

　　二、由於不可抗拒的原因，影響了合同的執行時，經雙方確認則可終止本合同或延遲合同期限，延遲時間應相當於事故所影響的時間。

　　三、由於乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按每天元人民幣標準向甲方承擔違約金;延誤超過五天的，按每天元整人民幣標準向甲方承擔違約金。違約金由甲方在支付乙方承包款中直接扣除。

　　第八項：其它事項及要求

　　一、在合同履行期間，出現爭議應協商解決，如甲乙雙方協商不成，可提交合同簽署地人民法院裁決。

　　二、本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　三、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。本合同自甲方簽名蓋章和乙方簽名之日起生效。以下無正文

　　立約雙方簽名蓋章：

　　甲方蓋章×××

　　代表人簽名：

　　乙方蓋章×××

　　代表人簽名：

　　車輛運輸合同模板【篇二】

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　甲乙雙方，本著平等互利，協商一致的原則，簽訂貨物運輸承包經營合同書。

　　一、合同期限：自_____年___月____日起至_____年____月____日止。

　　1、甲方將己方工廠的物件及銷售的產品全權委託乙方承運，運輸方式為公路汽車運輸服務。

　　二、運費結算方式：

　　1、甲乙雙方商定，按以車裝實際拉運噸位，元/噸結算貨物承運費，重量不得超出國家規定車載重量。

　　2、貨物安全達到目的地，憑隨車貨物單按一結算，結清運費。

　　3、貨物到達指定目的地後，收貨人驗貨前，乙方保證甲方貨物數量不缺失，外觀完好無損壞，並辦理貨物簽收手續為交貨完畢。

　　4、承包經營期間甲方按5000元/月向乙方收取保證金，順延年累計滿一年止。合同期滿雙方續簽合同，上一年的保證金則作為籤合同當年的保證金。如雙方不續簽合同或合同解除後，保證金全額一次性退還乙方。

　　三、安全責任方

　　1、至簽訂本合同起，乙方一切安全將自行承擔。

　　2、乙方承包期間對所有承運貨物，車載人員負全部安全責任。若造成人員傷亡或承運貨物損失的，乙方承擔全部責任並負責賠償。

　　3、車輛保險、維修檢測、年檢保養、燃油材料、違章罰款、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔。

　　四、甲、乙雙方的權力義務：

　　一甲方的權力義務：

　　1、甲方有權根據生產需要要求乙方貨物運輸到指定服務區;如甲方停工，停產等因素甲方有權暫停或終止合同。

　　2、甲方對乙方的服務質量，對發現的問題有權要求乙方進行整改。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務質量問題，以及車輛技術性能存在嚴重問題時，有權要求乙方停車整改或終止合同。

　　3、甲方委託乙方承運貨物事宜時，應明確承運貨物品名、裝貨地點，聯絡人，聯絡方式，貨物到達地

　　4、甲方不得以隱瞞的形式委託乙方託運禁運物品，否則由此產生的責任由甲方承擔。

　　5、甲方有權獲知貨物在運輸途中的情況和預計到貨時間。

　　6、若乙方特殊情況不能及時為甲方辦理甲方貨運事宜，乙方應指派業務人員為代表，代表乙方為甲方辦理貨物承運的相關事宜。

　　7、在貨物送達收貨人之前，甲方有權隨時改變到貨地點及收貨人。甲方有權對乙方及乙方代表和相關工作人員的工作提出意見、要求改進。

　　二乙方的權力義務：

　　1、乙方不能以市場運輸價格調整等任何因數，藉故拖延，暫緩或是停止對甲方的運輸時間執行，若因特殊情況，貨物不能按預訂時間到達時，乙方應及時與甲方取得聯絡，向甲方彙報並進行處理。若甲方調查中發現有不合實際的情況，有權做出處罰。

　　2、乙方不得以任何方式將本合同的經營許可權轉包或分包，否則甲方有權終止合同。

　　3、車輛保險交強險、車損險、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種、維修檢測、過路停車、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔。

　　4、乙方必須協助甲方做好託運零單貨物、散件貨物等輔助材料的免費運輸。

　　5、每車裝貨完畢甲方向乙方提供裝貨重量、數量及貨物清單，乙方出據〈貨物單〉，一車一單運單一式兩份，貨主一份，隨承運貨物車輛一份，貨物安全到達憑〈貨物單〉交付貨物。

　　6、輸過程中，發生貨物丟失、破損，由乙方負責賠償。

　　7、甲乙雙方協議簽字生效後，任何一方不得擅自解除合同，相互遵守相關合同法，合同期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運;乙方不得以任何理由分包給其它第三方承運。

　　五、其他約定：

　　1、因第三方責任發生交通事故造成甲方的貨物損失的，乙方應先賠償甲方損失後再向第三方追償事故的處理與賠償，由乙方與責任方按相關程式解決。

　　2、乙方出現駕駛員酒後駕車，由此影響甲方工作而造成的經濟損失，由乙方承擔賠償責任。

　　六、違約責任：

　　1、乙方運輸車輛若要長時間的維修或其他原因不能提供正常服務，乙方應提前告知甲方，雙方可協商解決，若沒有事先通知甲方影響運輸服務的，甲方有權暫停或終止合同。

　　2、甲、乙雙方違反合同有關條款約定並造成經濟損失的，責任方賠償對方應結算當天運費的10%違約金。

　　七、糾紛的解決方式：

　　本合同在履行過程中發生糾紛時，甲、乙雙方協商解決，協商不成時，則雙方同意交當地人民法院判決，雙方必須執行法院判決。

　　八、附則：

　　1、本合同未盡事宜，雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式兩份，其中甲方持一份，乙方持一份。

　　3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　負責人：負責人：

　　執行代表：執行代表：

　　聯絡電話：聯絡電話：

　　年月日

　　本合同於年月日在市簽訂

　　車輛運輸合同模板【篇三】

　　發包方：_________，以下簡稱甲方

　　承包方：_________，以下簡稱乙方

　　根據業務發展需要，甲方擬在龍岡地區設立分支機構以下簡稱分理處並交由乙方承包經營，本著自願、平等、互惠互利的原則，經雙方協商一致達成如下協議：

　　一、承包經營授權範圍

　　1。甲方授權乙方在_________區包含_________區各鄉鎮，市區除外開展危險品運輸業務洽談工作。

　　2。甲方授權乙方在_________區包含_________區各鄉鎮，市區除外開展普通貨物運輸業務。

　　3。甲方授權乙方使用甲方的標誌標識。

　　4。分理處承包利潤分配方式採取保證基數，確保上交，超收多留，歉收自補的原則。

　　二、優惠條款

　　1。甲方批准給乙方_________元每月的專業物流交易網會員資格在甲方與物流交易網合作期內。

　　2。乙方分理處一年內完成業務量達成_________萬以上並且安全無事故或糾紛的，甲方在乙方的上交管理費中提取20%作為對乙方的獎勵。

　　三、甲乙雙方的權利和義務

　　1。甲方為乙方提供公司宣傳資料。

　　2。甲方有義務為乙方在分理處的前期業務開展進行全面的指導並給以大力的支援。

　　3。乙方積極宣傳推廣甲方分理處業務，維護甲方的企業形象和服務品質。

　　4。乙方必須服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，業務接洽時必須以甲方分理處員工身份來進行交流。

　　5。在乙方接到長期運輸業務或批量的運輸業務後，由乙方起草合同，甲方給予稽核，簽定合同時加蓋甲方。具體的運輸由乙方實施，責任亦由乙方承擔。

　　6。分理處在招聘員工時必須經過甲方稽核同意後方可任用。

　　7。合同期內分理處的各項支出費用均由乙方承擔。

　　8。乙方為經營者也是_________分理處的負責人。

　　9。乙方有權根據企業的經營管理需要設定分理處的內部機構。

　　10。乙方有權按規定任免分理處中層幹部。

　　11。乙方有權決定企業工人工資的分配方式。

　　12。乙方不得私自承接零散業務或單次運輸業務，乙方所承接的業務必須以甲方分理處名義。

　　13。所有承運乙方業務的危險品車輛，必須經過甲方稽核並與其簽定承運合同和責任狀，同時按照甲方規定辦理各種保險。乙方不得私自尋找車源，由此造成的後果全部由乙方承擔。

　　14。分理處辦公場地的先期開辦費用。人員工資及水電費等一切費用由乙方承擔。

　　四、資金結算方式

　　1。甲方依據運輸合同和派車單與乙方結算。

　　2。乙方按照運費總額的7%上交利潤給甲方。

　　3。結算時間按月計算，每月的3號前結清上月費用。

　　五、違約責任

　　1。甲方必須全力支援乙方的合法工作，全力協調所需危險品車輛，如因甲方故意行為有損乙方利益的，甲承擔賠償責任。

　　2。甲方在接到乙方業務報審申請時，必須在一週內作出稽核意見，如因甲故意拖延造成的損失由甲方承擔責任。

　　3。客戶運費採取匯至甲方賬戶的，甲方必須按時按標準支付給乙方，不得無故截留或挪用，否則，甲方承擔10%賠償。

　　4。如乙方私自承接單次運輸業務，甲方有權追究乙方責任，並要求乙方給予本次運輸費用的10倍賠償。

　　5。乙方不得擅自超出授權範圍開展業務，確因特殊情況的，乙方可在徵得甲方許可的情況下方可開展。否則，乙方承擔預接洽業務總額的5%的罰款。

　　6。乙方必須加?a href='//' target='_blank'>咳嗽奔俺盜鏡墓芾恚?繁０踩?娣恫僮鰨?蛭シㄎス嬖斐傻囊磺性鶉尉?梢曳匠械！?/p>

　　7。乙方第一年的業務基數為_________萬元，如未完成，上交部分由乙方補足，如連續兩年無法完成的當年基數的，甲有權利單方面終止本協議。

　　8。乙方必須對甲的各種資料及資料保密，否則甲方有權追償乙主的損失。

　　9。在合同期內乙方不得或變象以分理處員工以外的身份承接業務，本協議因任何原因未能履行到合同約定期限而終止後，乙方在三年內不得從事與甲方業務同樣或類似的經營活動。

　　10。在協議執行期間，如果雙方或一方認為需要終止，應提前一個月通知對方，在雙方認可的前提下，在雙方財務結算完畢。各自責任明確履行之後，可終止協議。因一方違反本協議的約定擅自終止本協議，給對方造成損失的，應賠償對方損失。在本協議期滿時，如雙方同意，可續簽本協議。

　　11。經雙方協商達成一致，可以對本協議有關條款進行變更，但應當以書面形式確認。

　　12。乙方必須因乙方原因導致

　　六、爭議解決

　　在本協議執行期間如果雙方發生爭議，雙方應友好協商解決。如果協商不成，向本合同簽訂地人民法院起訴。

　　七、協議有效期

　　本協議自雙方簽定之日起生效。有效期_________年。

　　八、本協議一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：_________蓋章身份證號：_________

　　地址：_________電話：_________

　　乙方：_________簽字身份證號：_________電話：_________地址：_________

　　______年____月____日

　　車輛運輸合同模板【篇四】

　　甲方託運人：______________

　　乙方承運人：______________

　　甲、乙雙方經過協商，根據合同法有關規定，訂立貨物運輸合同，條款如下：

　　一、貨物運輸期限從_______年_______月_______日起到_______年_______月_______日為止。

　　二、貨物運輸期限內，甲方委託乙方運輸貨物，運輸方式為收貨人等事項，由甲、乙雙方另籤運單確定，所籤運單作為本協議的附件與本協議具有同等的法律效力。

　　三、甲方須按照貨物買賣合同約定的標準對貨物進行包裝。

　　四、乙方須按照運單的要求，在約定的期限內，將貨物運到甲方指定的地點，交給甲方指定的收貨人。

　　五、乙方將貨物交給甲方指定的收貨人及開具全額運輸費用之日起日內甲方支付全部運輸費用。

　　六、乙方在將貨物交給收貨人時，同時應協助收貨人親筆簽收貨物以作為完成運輸義務的證明。如乙方聯絡不上收貨人時，應及時通知甲方，甲方有責任協助乙方及時通知收貨人提貨。

　　七、甲方交付乙方承運的貨物乙方對此應予以高度重視，避免暴晒、雨淋，確保包裝及內容物均完好按期運達指定地。運輸過程中如發生貨物滅失、短少、損壞、變質、汙染等問題，乙方應確認數量並按照甲方購進或賣出時價格全額賠償。

　　八、因發生自然災害等不可抗力造成貨物無法按期運達目的地時，乙方應將情況及時通知甲方並取得相關證明，以便甲方與客戶協調;非因自然災害等不可抗力造成貨物無法按時到達，乙方須在最短時間內運至甲方指定的收貨地點並交給收貨人，且賠償逾期承運給甲方造成的全部經濟損失。

　　九、本協議未盡事宜，由雙方協商解決，協商不成，可向甲方住所地法院提起訴訟。

　　十、本協議一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　______年____月____日______年____月____日