工程內部承包合同書樣本

　　在現代社會中，"工程"一詞有廣義和狹義之分。就狹義而言，工程定義為"以某組設想的目標為依據，應用有關的科學知識和技術手段，通過有組織的一群人將某個***或某些***現有實體***自然的或人造的***轉化為具有預期使用價值的人造產品過程"。工程內部承包合同書怎麼寫呢?以下是小編整理的工程內部承包合同書，歡迎參考閱讀。

　　工程內部承包合同書範文一

　　發包方： ***以下簡稱甲方*** 承包方： ***以下簡稱乙方***

　　為了確保工程質量、安全生產、便於管理、明確責任，甲乙雙方本著平等自願、互惠互利的原則，雙方協商一致達成如下條款：

　　一、工程名稱、地點：定邊縣姬塬中心小學，在鄉政府所在地。

　　二、工程承包範圍和內容：基礎***不包括開挖、回填壓實機械，只配合人工鋪灘***、主體，掃地出門。不包括防水塗料、門窗、樓梯扶手、油漆、巖線。

　　三、工程期限：自 年 月 日開工，至 年 月 日竣工。

　　四、承包形式、價格：勞務承包。按照實際建築面積計算，每平方米145***壹佰肆拾伍***元。

　　五、工程管理

　　1.乙方在本工程的保證質量、安全生產、文明施工、治安管理方面為第一責任人。

　　2.乙方在本工程內外所發生一切債權債務由乙方自負，甲方不負任何責任。

　　3.乙方不得將本工程轉包。

　　六、結算與付款辦法

　　1.結算：竣工驗收後按照實際建築面積結算。

　　2.付款：在進場付適當生活費，其餘分部分項按進度付款。基礎完成出±0付10%進度款，一層封頂付10%進度款，二層封頂付10%進度款，三層封頂付10%進度款，四層封頂付10%進度款，裝飾抹灰完畢付25%進度款，其餘款中扣除3%保修費，剩餘部分本承包工程竣工交驗後一次付清。

　　七、乙方職責

　　1.熟悉圖紙照圖施工，建設單位如有變更必須有文字變更書或建設單位住工地代表簽證。必須乙方簽收為準。

　　2.本工程質量按照建設單位合同要求執行，本承包工程竣工後一次驗收交工，如達不到交工標準，論責任承擔一切經濟及法律責任均由乙方承擔，甲方不負連帶責任。

　　3.應按照《施工驗收規範》及《質量檢驗評定標準》進行施工，如施工中出現質量問題，及時向甲方如實反映，並論責任甲乙方各承擔一切返工費用和建設單位的***。如甲方材料不合格，乙方有權拒用。

　　4.加強安全生產和文明施工的管理，建立健全組織機構，責任到人。

　　5.對施工現場作業人員要搞三級安全教育，作業人員上崗前要培訓。特殊工種作業人員要有上崗證件。

　　6.必須貫徹執行“安全第一，預防為主”的安全生產方針，堅持“管生產，必須管安全”的原則，嚴禁違章指揮、違章作業、違反勞動紀律的“三違”現象存在。

　　7.要定期對施工現場作業人員進行安全生產教育，大力宣傳安全生產的重要意義。預防、控制和消除職業病危害，保護員工健康，確保工程專案的安全生產。

　　8.應維護好相關的安全生產設施、裝置和器材，使其處於完好狀態，施工用電和機械操作必須專人管理專人操作。

　　9.施工現場所有工作人員，作業人員必須正確佩戴安全帽。

　　10.嚴格控制施工現場、粉塵、落地灰漿、廢渣等造成環境汙染，施工現場要有專人清理建築垃圾由甲方配車並及時外運。施工部位作業人員要做到活完料盡場地清。

　　11.現場材料分類堆放，道路平整、排水暢通，另設甲方負責，設立圍牆大門，要有專人看護。甲乙雙方各負其責。

　　12.甲方負責整理本工程資料。

　　13.服從當地政府的行政領導，尊重當地群眾的民風民俗。

　　14.服從建設單位和甲方的技術指導和工程質量、安全生產的監督，接受甲方的業務領導和檢查，並按月向公司報送進度表由甲方技術員負責，安全生產月報表。

　　15.因乙方違章指揮，違反勞動紀律造成一切工傷事故，均由乙方承擔經濟賠償責任和法律責任，甲方不承擔連帶責任。

　　16.甲方發出《質量安全隱患整改通知》乙方未按要求及時整改的每次乙方向甲方支付違約金1000元，繼續不改的甲方責令停工整頓。

　　八、工程所用週轉裝置、機械裝置、工具、機電設施、安全防護設施等均由乙方自帶，甲方負責搬遷費用。

　　九、未盡事宜，雙方另定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　十一、本合同有效期至本工程竣工驗收後，經濟手續結清除工程質量終身負責制外，其它的自動失效。

　　十二、本合同自雙方簽字之日起生效。

　　1.甲方提供乙方施工用圖三份。

　　2.必須提供答到三通一平***水通、電通、路通、場地平整***。

　　3.如有變更必須出變更單，乙方收到簽字後認可。

　　4.甲方必須提供施工材料***如有停工代料現象，甲方必須付給乙方人工工資及一切經濟損失。

　　5.如有停電、雨天、氣候干擾不能施工則順延工期。

　　6.臨時設施建築***圍牆工棚***由甲方負責。

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　2007年 月 日 2007年 月 日

　　工程內部承包合同書範文二

　　甲方：

　　乙方：

　　根據公司目標管理制度精神，遵循市場專案工程責任管理原則，公司實行單個工程專案組織實施個人負責制。為明確雙方職責，保證工程質量、安全、工期、成本控制和合理效益目標的實現，甲、乙雙方協商同意共同遵守以下條款：

　　第一條：專案工程基本情況及要求

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程範圍：

　　4、工 期:

　　5、工程質量：

　　6、實施部門： 責任人：

　　第二條：甲方職責與權利

　　1、公司委派負責與發包方的聯絡協調，監督工程質量和工期，負責本工程專案的施工組織管理工作。

　　2、負責提供工程設計圖紙，協助乙方辦理施工註冊手續。

　　3、負責審查專案部的具體施工組織方案***質量安全措施、工期進度安排***。

　　4、監督中間驗收和竣工驗收，審定工程結算。

　　5、乙方必須服從公司統一管理，若損害公司利益和信譽，或將工程轉包他人，或偷工減料對工程質量不負責任，公司調查核實後將終止與乙方合同，並按《建築法》追究承包人的相應責任。

　　第三條：乙方職責與權利

　　1、 服從公司統一管理、遵守公司規章制度、維護公司利益和信譽。2、負責辦理專案工程施工註冊事宜。

　　3、全面負責專案工程現場施工的組織實施工作，切實做好安全與技術交底、圖紙會審、施工隊伍組織、施工方案與施工預算編制，材料計劃與施工進度計劃的編制，質量控制與安全措施以及文明施工等工作，做到施工現場有條不紊，整潔有序。

　　4、認真做好專案工程的材料計劃、保管、供應工作。根據設計和業主要求，認真做好市場調查，確保材料質量與合理價格，嚴禁使用偽劣材料，主要建材要先複檢後使用，對特殊材料的採購和使用必須遵守國家法律的程式進行。

　　5、負責組織調配好施工機具，隨時進行檢測，保證工程的順利進行，對於特殊機械***國家規定屬於特種專案、作業類***的租賃、使用，乙方必須依照國家法律規定與有資質的公司簽訂好租賃、安全等合同後，並經檢測備案合格方可進行使用。

　　6、嚴格執行施工規範，認真做好施工日誌和質量與安全檢查記錄、材料複檢、分部分項、工程報驗、簽證等工作，組織中間驗收和竣工驗收，編制工程竣工決算，同時要認真做好工程資料的整理、完善、收集和儲存工作，工程竣工後，上交公司存檔。

　　7、嚴格遵守安全操作規程，負責施工從業人員勞動意外保險和工程的安全防護設施，隨時對施工隊伍進行安全教育和守法教育，杜絕安全事故和偷盜、賭博、打架鬥毆等違法違紀事件。若發生安全事故和違法事件，承擔由此產生的全部費用和責任。

　　8、負責協調和施工現場管理中與業主、工程監理及相關部門的關係。接受業主、工程監理和職能部門的監督檢查，切實做好自檢自查工作，檢查中發現的問題及時整改。

　　9、必須同意按發包方提出的XX條件修建，並附承諾書。

　　第四條、工程承包慨況：

　　1、工程內容以XXX建築設計有限公司設計的施工圖為準，建築面積約 XXXX平方米，若有更改，以甲方設計部門的更改通知為準。

　　2、住宅、營業房、車庫為砂漿牆頂面;樓梯間、營業房、外挑陽臺、天棚面均為水泥砂漿打底防瓷面層，排水、空調孔預留由乙方負責，室內不安裝內門;

　　3、外牆面及外牆保溫材料：門窗、欄杆、捲簾門由甲方負責，但乙方必須無條件配合甲方。甲方以每棟為單位施工期限為一個月，否則超期將計費給乙方。

　　4、每個幢號的施工期為9個月，從每幢號開工之日起計算，因不可抗拒因素和非乙方原因引起的工期延誤，工期順延;

　　5、各幢號的開工日期由甲乙雙方協商決定並相互簽字確認。

　　6、工期提前或延誤，甲方按每幢每日500.00元標準向乙方計發獎金或處罰金;工期延誤到15日及以上的，甲方有權單方面終止合同，乙方自接到甲方終止合同通知後，三個月內必須退場，並不得因此向甲方主張任何權利;若乙方在規定期限內不退場而造成甲方損失，乙方承擔賠償責任。

　　7、質保金甲方按工程總價款5℅從應付工程款中預留;

　　8、乙方所留存於甲方處的保脩金不計息，一年保修期滿後，甲方向乙方退還保脩金的50℅，剩餘的保脩金三年保質期滿後退還乙方。

　　9、該土建工程造價按設計圖所確定面積計算***最終以房管所測定的建築面積為準，車庫以實測面積為準***。根據施工圖紙及設計變更、現場簽證、政府及相關部門檔案等相關工程結算資料。建築材料價格以甲、乙雙方現場簽字確認價格為準。按2000年四川省建築工程計價定額系列，三級二檔計費，在雙方認可的工程總價基礎上讓利XX﹪後作為工程承包結算總價。乙方按建築面積每平方米XX元整向甲方交納工程管理費。

　　10、乙方應按建築面積每平方米交納工程保證金。工程施工進行中甲方將按工程進度在二層封頂完工退其保證金三分之一;主體封頂完工退其保證金三分之一;在腳手架拆除完工退餘下的三分之一。

　　11、該工程施工所用砂、石子材料，施工中由甲方統一供應，按建築面積每平方米元結算，砂、石子材料款作為撥付款。

　　12、乙方應保證施工現場符合有關規定，建築殘渣由乙方清理乾淨。

　　13、乙方應負責工程的竣工驗收，甲方應提供甲方負責的部分工程的基本資料。乙方必須將每幢號的竣工備案資料完整的交予甲方及時辦理備案手續。

　　14、甲方保證施工場地的水、電，並滿足施工所需負荷和容量，施工所用的水、電費由乙方負責交納。

　　15、若因甲方不按時撥款，工期順延外，超期三日以上甲方還應當賠償乙方停工待料的損失。

　　16、工程付款方式：

　　①、工程款暫按XX元/平方米計價，最終以實際工程款辦理結算。 ②、以現金撥付方式：每幢施工在一層封頂後，由甲方撥付工程總額15%的價款;三樓封頂後由甲方撥付工程總額10%的價款;五樓封頂後由甲方撥付工程總額10%的價款;主體竣工後甲方撥付工程

　　總額15%的價款;竣工驗收後乙方將全套備案資料及備案證書交與甲方，一個月內甲方撥付工程總額15%的價款;三個月內甲方撥付工程總額20%的價款，剩餘的5%作為房屋質保金。其中另10℅的工程款由砂、石材料款作為撥付工程款在主體完工以實際用量結算並支付差額。乙方撥付工程款時，必須開據正規稅務建安發票。乙方負責工程涉及的一切稅費。交稅後的票據原件報送回公司財務科統一核算管理。

　　17、工程主體完工後，乙方最遲應在主體驗收竣工後十五個工作日向甲方交付完整的竣工備案資料及質量驗收報告。甲方與乙方在幢號竣工驗收後十五日內辦理幢號結算。

　　18、對承包範圍內的工程實現質量保修，其保修辦法按國務院279號令《建築工程質量管理條例》中第六章第四十條***一***、***二***、

　　***三***、***四***款執行。在保修範圍內和保修期限內發生的質量問題，乙方應履行保修義務，並對造成的損失承擔賠償責任。不履行保修義務或拖延履行保修業務的，按國務院279號令《建築工程質量管理條例》中第六十六條執行。

　　第五條：獎罰

　　1、乙方必須嚴格履行合同，保證工程質量、工期、安全，如未完成工程和發生安全質量事故甲方將按工程總額建築面積每平方米 伍元作為處罰。

　　2、乙方不能履行合同，造成工程質量、安全事故、並拖延工期，甲方按工程總額視情節輕重給予1-2%的處罰，並向有關部門申報停止其資格，登出其證件。

　　第六條：爭議

　　1、爭議的解決程式：先協商、後調解、再起訴。

　　2、爭議的解決方式：甲、乙雙方協商---建設主管部門調解---人民法院判決。

　　第七條：合同的終止與變更

　　1、本合同自簽訂之日起開始生效。

　　2、因乙方嚴重不負責任造成質量低劣或出現重大事故影響甲方信益的，甲方除有權追究乙方的責任外，同時可隨時有權終止合同。

　　3、本合同未盡事項，甲、乙雙方屆時協商解決，簽署補充協議，所簽署的補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份，公司財務科一份。

　　甲方： ***：

　　乙方： ***：

　　二○○ 年 月 日

　　工程內部承包合同書範文三

　　發包人： ***以下簡稱甲方***

　　承包人： ***以下簡稱乙方***

　　為進一步挖掘企業潛力，控制成本、提高效益，經甲方研究決定，對甲方承攬施工的工程實行內部承包制度。現甲乙雙方依照《民法通則》、《合同法》及其它有關法律法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合本地區和該工程的實際情況，就工程內部承包事項協商一致，訂立本合同，共同遵照履行。

　　一、甲方將其負責施工的工程承包給乙方

　　***一***專案概況如下：

　　1、專案名稱：南京市東港垂釣中心

　　2、施工單位：浙江建築安裝實業集團有限公司

　　3、專案坐落：句容市

　　4、建築面積約：建築面積：道路6.9公里，石崁2622米，圍欄4000米。