土地開發整理施工合同範本

General 更新 2024年12月20日

  土地開發整理作為現代農業發展中的基礎性工作,在我國農業生產領域是一項新事業,土地開發整理施工合同怎麼寫呢?以下是在小編為大家整理的土地開發整理施工合同範文,感謝您的欣賞。

  土地開發整理施工合同範文一

  發包人***全稱***:

  承包人***全稱***:

  依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。

  一、工程概況

  工程名稱:

  工程地點:

  工程內容: 工程立項批准文號: 資金來源:財政撥款

  二、工程承包範圍

  承包範圍: 總承包

  三、合同工期

  開工日期: 2009年5月28日

  竣工日期: 2009年10月24日

  合同工期總日曆天數150天。

  四、質量標準

  工程質量標準: 合格

  五、合同價款

  金額***人民幣大寫***: 貳佰捌拾玖萬玖仟捌佰零捌元

  ¥: 2899808.00 元

  六、組成合同的檔案

  1.本合同協議書

  2.中標通知書

  3.投標書及其附件

  4.本合同專用條款

  5 標準、規範及有關技術檔案

  6. 圖紙

  7. 工程量清單

  8. 工程報價單或預算書

  雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。

  七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

  八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

  九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

  十、合同生效

  合同訂立時間: 年 月 日

  合同訂立地點:

  本合同雙方約定 建設單位與承包單位的法定代表人或其授權委託人在協議書籤字蓋公章後生效。

  十一、合同一式四份,雙方各摯壹份,財務科一份,檔案室一份。 發包人:***公章*** 承包人:***公章***

  住所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委託代理人: 委託代理人:

  電話: 電話:

  傳真: 傳真:

  開戶銀行: 開戶銀行:

  賬號: 賬號:

  ***: ***:

  土地開發整理施工合同範文二

  發包方: ***以下簡稱甲方*** 承包方: ***以下簡稱乙方***

  依據《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見,為明確雙方在履行過程中的權利、義務和責任,就乙方承攬甲方土地平整工程等事宜,制定本合同,以供雙方共同遵守執行。

  一、工程概況:

  工程名稱:土地平整工程。

  工程地點:

  工程內容:平整土地 畝。

  3二、價款: 元/m***含運距費用及其他費用***。

  由專業技術部門測量方量,專案實施過程中由甲方及時出具《工程量確認單》,依據實際方量計算。

  三、施工責任:

  乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程,安全施工,防火防盜。在施工過程中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其它損失由乙方負擔,乙方不得因此影響工程施工進度。

  五、工期: 60天。在施工過程中,除遇下列情況外,工期予以順延。

  1、因天災或其它不可抗力的原因被迫停工的;

  2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工的。

  3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、裝置以及其它約定的條件,以及裝置不符合規格要求,被迫停工或不能順利施工的。

  六、工程質量和保修

  1. 工程質量要求:按有關規定和本合同的約定,經甲方、業主、監理工程師和有關質量監督部門檢驗,工程質量達到合格標準。

  2. 乙方必須嚴格按照甲方提供的施工圖紙、說明檔案、國家頒發的有關工程規範、規程和標準,甲乙雙方的技術交底檔案和甲方的書面指令進行施工,並接受甲方、監理和業主代表的監督、檢查。

  3.乙方應根據甲方要求,隨時提供有關技術資料,如材料,裝置出廠合格證,試驗報告等影印件或原件***由乙方提供的材料***。

  4.甲方可以隨時對工程作業進度、質量進行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關技術規範,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工給雙方造成的損失和返工費用由乙方承擔。

  5.工程竣工,經驗收達到本合同約定的合格標準,乙方按國家關於工程保修的有關規定承擔保修責任並承擔此項費用。

  七、雙方責任

  甲方責任

  1. 按本合同約定的期限支付工程款;

  2. 協助乙方辦理有關施工報建手續並協調與當地政府和居民的關係;

  3.負責現場施工的協調指揮,派出技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查,辦理簽證中間工程的驗收手續;

  4.向乙方提供與本合同相關的圖紙、資料;

  5.在開工前,就本工程及相關專案向乙方進行技術交底;

  6.協助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動用工手續;

  7.核查乙方進場人員安全教育證,培訓上崗證;

  9.負責組織相關的試驗檢測工作,乙方需組織適宜人員配合甲方進行試驗工作;

  10.負責指導乙方進行相關施工資料的填報工作。

  乙方責任

  1.服從甲方、監理及業主現場指揮及管理;

  2.服從甲方現場的質量、安全、進度、文明施工等管理機構的管理;接受甲方按制訂的工程進度獎罰制度進行獎罰.對承擔的工程專案的施工質量、安全、進度、文明施工負責;

  3.按時組織施工,保質、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內容並交付使用;

  4.負責根據本合同關於施工內容的有關資料***如圖紙,甲方指令等***編制組織,施工方案,並報甲方審批;

  5.制定妥善的工程質量和安全保證措施;

  6.對施工工人進行安全生產方面的教育,杜絕安全事故。

  八、結算以及付款方式:

  1、以甲、乙方共同確認的實際完成工程量結算;

  2、本合同先由乙方墊資,待工程竣工驗收合格資金到達後,付工程款90%,預留10%作為質量保證金一年後付清;

  3、乙方必須提供經稅務機關認可的正式發票,否則甲方有權拒絕付款。

  九、乙方必須服從甲方工地代表及監理工程師的監督管理,甲方必須給予乙方施工必要的協助與支援。

  十、乙方要做好安全生產工作,如發生安全事故,由此產生的費用由乙方自己承擔。

  十一、乙方必須將土方運輸到甲方指定的地點,不得外運和亂棄。

  十二、違約處理:如乙方未在本合同約定的竣工日期完工,每延誤一天***人民幣500元整。如甲方未按照本合同的約定按時、按量支付工程款的,按照銀行同期貸款支付給乙方利息。

  十三、爭議解決:如雙方發生爭議,甲乙雙方應該友好

  協商,協商不成可以向人民法院提起訴訟。

  十四、未盡事宜,雙方協商一致可以訂立補充條款,補充條款為本合同的補充合同,與本合同具有同等的法律效力.

  十五、雙方可以約定將與該工程有關的工程專案一覽表等檔案作為本合同的的附件,為該合同的組成部分,應共同遵守。

  十六、本協議自雙方簽字或蓋章後生效,一式四份。

  甲方: 乙方:

  甲方代表: 乙方代表:

  ***: ***:

  日期:____年___月___日

  土地開發整理施工合同範文三

  甲方:

  乙方:

  本著平等、自願、有償的原則就土地施工事宜,甲方將________________________________承包給乙方,經雙方協商一致訂立本合同。

  一、 施工基本情況和質量要求

  1、 乙方用挖機為甲方做坡改梯,梯頻寬三米以上

  2、 土地要做平整,挖土深度不能低於三十公分。

  3、 乙方聽從甲方技術施工圖紙指導,如乙方自己不在規劃劃範圍內施工出現任何事故由乙方承擔。

  二、 安全施工

  1、 乙方在施工中未按照國家有關安全施工規格,規範施工。施工中出現的安全事故,由乙方承擔經濟和法律責任。

  三、 付款方式

  1、 甲方按每畝________元結算給乙方。

  2、甲方付乙方挖機進場費每臺挖機壹萬元。

  3、施工中甲方必須保證付給乙方每臺挖機燃油工人工資和生活費。

  4、 開挖工程完成後甲方按圖紙的畝數的80%的面積,再結算80%的工程款給乙方出場。

  5、 餘款工程驗收後付給乙方。

  6、 因甲方糾紛或其他原因造成乙方停工三天以上由甲方補償給乙方每臺挖機一千元。***由於地震、水災或其他不可抗原因造成不能履行合同的乙方不承擔違約責任***。

  四、 其他條款

  1、 本合同中未盡事宜,甲乙雙方可簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。

  2、 本合同一式二份,甲乙各執一份。

  甲方***簽字***: 乙方***簽字***:

  年 月 日 年 月 日

  

看了土地開發整理施工合同的人還看了:

1.土地開發承包合同範本3篇

2.土地平整工程承包合同範本

3.私人建房施工合同書樣本

4.私人施工合同

5.個人承包土地合同範本

土地整理施工合同範本
公司管理規定模板3篇
相關知識
土地開發整理施工合同範本
土地整理施工合同範本
基礎土方開挖施工合同範本
土石方開挖施工合同範本
土石方開挖施工合同範本
場地平整施工合同範本
電力土建施工合同範本
簡單土方運輸施工合同範本
環氧地坪施工合同範本
工地施工合同範本