履約保函承諾書

　　履約保函是指：應勞務方和承包方***申請人***的請求，銀行金融機構向工程的業主方***受益人***做出的一種履約保證承諾。下面是小編給大家整理的一些關於的模板，希望對大家有用。

　　篇一

　　致：中鐵十四局集團有限公司張唐鐵路專案經理部二工區

　　我方自願與貴單位***以下簡稱“甲方”***就中鐵十四局集團有限公司張唐鐵路專案經理部二工區管區內的工程施工勞務合作事宜進行商談議定，並作如下承諾。

　　1、保證所承擔的工程不分包或轉包，否則按我方違約處理，可將我方所交履約保證金沒收作為***。

　　2、保證服從甲方的領導、排程和協調，處理好和相鄰施工單位的配合關係，如因施工方案、工期要求等方面的改變或我方的原因，服從甲方對我方任務所做的調整。

　　3、我方承諾本工程不需支付預付款，在工程款支付過程中，如業主對甲方不能按期撥款，甲方向我方的撥款可以同等順延。撥款採取按月驗工計價方式，我方及時提供當月的計價資料，並同意驗工計價是對合格並達到優良專案的支付，是經甲方審定且不超過施工圖的工程數量來計算。

　　4、工期每延後一天按合同價的0.1‰進行處罰;超過5天，工期每延後一天按合同價0.5‰進行處罰;超過10天，甲方將有權終止合同並按合同價再下浮5%對已完工工作量進行結算。

　　5、在合同執行過程中，如我方保證不了質量、安全、進度，甲方有權單方面中止合同，並不負任何經濟和法律責任;我方保證在甲方規定的時間內撤離施工現場，並相應賠償給甲方造成的損失。

　　6、願意以雙方協商議定的綜合單價承包形式簽訂合同，合同執行期間保證不調價。

　　7、我方專案負責人與技術負責人、機械裝置按約定的時間上場。專案負責人與技術負責人如推遲進場，將接受主要裝置及主要人員推遲進場的處罰，即每人每天***500元，機械裝置如推遲進場，每臺每天***500元。***金額在合同履約保證金中扣除，***只是一種手段，但不免除我方人員和機械裝置繼續進場的責任。

　　8、我方專案負責人保證長期在施工現場，請假須報甲方工地負責人批准，若無故不在現場，每天***500元，在人員履約保證金中扣除。

　　9、我方保證在工程質量方面做到下面幾點：

　　⑴、工程質量符合鐵道部頒發的施工規範、規程、質量標準和工程建設標準，並接受建設單位及監理工程師的檢查，辦好隱蔽工程簽證手續。

　　⑵、須滿足設計圖中所規定的技術要求。

　　⑶、本工程的質量標準為現行鐵道部行業優良工程標準，質量目標為鐵道部優質工程，爭創國優獎。

　　⑷、工程質量保修及維修辦法，按國家和鐵道部的行業規定辦理。

　　⑸、竣工按部頒驗收標準驗收，單位工程一次合格率達到100%並滿足本建設專案創優規劃要求。

　　⑹、如質量達不到驗收標準，由此而導致的所有損失由我方單位承擔。

　　10、我方承諾因我方原因造成的安全事故，我方承擔全部經濟責任和法律責任，並妥善處理好善後工作;決不出現因發生事故的善後處理不當而對甲方造成影響的情況。否則我方將因處理不當承擔給甲方造成的經濟損失及相關的法律責任。

　　11、在合同執行期間，保證在甲方的統一領導下開展各項工作，在對業主、監理、局指、地方政府相關部門等監管單位在業務交往中，從大局出發，積極維護工區的信譽。

　　⑴、我方編製成工班，納入甲方統一管理;按甲方要求人員統一著裝，機械裝置統一標識。人員上崗前接受甲方統一組織的教育和培訓，考試合格取得證書後持證上崗。

　　⑵、所有勞務人員都與我方簽訂勞務合同，並登記造冊，按月編制工資表，上報甲方稽核;並保證在甲方的監督下，按照當地勞動部門和甲方有關民工工資管理規定的要求及時支付民工工資;若發生拖欠勞務費事件，我方承諾甲方有權終止勞務合同，並扣除我方繳納的履約保證金以及其他應付款作為勞務工費的發放，並承擔由此引起的全部經濟損失和法律責任。

　　⑶、我方承諾自行採購的地材及附屬材料的一切風險由我方自負，保證在工程結束後不因我方採購的材料引起糾紛而影響甲方，凡是因我方採購的地材及其他小型材料機具等而發生的任何經濟和法律責任，均由我方承擔。

　　12、我方同意所有主材材料及特殊材料***包括但不限於砼、水泥、砂、碎石、鋼筋、砼新增劑、片石、鋼絞線、錨具、波紋管***由甲方統一組織招標採購，自購材料的供應商需甲方的認可，必要時甲方有權指定供應商。

　　13、在施工過程中，我方使用甲方提供材料消耗量不得超過材料的限額消

　　耗量，如超過，我方承諾超出的材料消耗甲方按市場價×110%的價格在乙方當前的結算計價款中扣除。

　　14、我方願意無條件服從甲方關於施工的施工環保、水土保持措施;職業健康安全保障措施;勞動力組織計劃;文明施工、文物保護等一系列有利於工程的措施。

　　15、如果我們未能按照甲方的要求實現階段性工期目標或未達到質量標準甲方有權調整我們的工程範圍和工程量，有權將更換施工勞務作業隊，我們保證按時撤離施工現場，我們所有的臨時裝置或機械裝置無償的提供給甲方使用至工程完工歸還，而無需支付任何費用。

　　16、我方對因業主資金撥付不到位、徵地拆遷影響、設計變更檔案提供延遲等予以理解，並承諾不因此影響工程進度、質量。

　　17、我方承諾合同一旦簽訂，綜合單價不再調整，若發生虧損，由我方自行承擔，且施工勞務合同我方只需保留施工專案工作內容影印件;因第三方原因造成的誤工損失，我方承諾待建設單位批覆甲方補償費用後方可考慮補償，且不超過建設單位批覆費用，若建設單位不予批覆，則不需補償;施工中的發生的變更費用增加，我方承諾待建設單位批覆甲方變更費用後方可考慮補償，且不超過建設單位批覆費用，若建設單位不予批覆變更費用，則不需補償。

　　18、我方保證在施工過程中，我方所有人員無任何一起人為滋事、鬧事、圍堵甲方工區專案部、拌合站及甲方車輛和人員事件發生，否則，甲方有權立即終止合同，甚至將施工合同遞交到甲方法人機關所在地法院進行起訴，同時我方承擔所有經濟和法律責任，並保證在24小時內撤場。

　　19、合同履行期間，我方保證在任何時候、任何地點不得對甲方工作人員進行人格的謾罵侮辱、人身的攻擊和其他侵害及冒犯行為。如因我方原因發生衝突，甲方將拒絕與我方的一切工作接觸，並沒收其交的履約擔保金，情節嚴重的由甲方法人機關所在地公安、司法機關進行判決處理。

　　20、此承諾書，作為所簽訂的“工程施工勞務合作合同”的主要內容之一。

　　承諾人：

　　二〇一一年 月 日

　　篇二

　　承 諾 書 編號:

　　承諾人***本人***： 身份證號：

　　本人承諾完全無條件執行河南舜禹水利建築工程有限公司與業主簽訂的施工合同***專案名稱： 合同編號 ***的全部合同內容。

　　一、 方式

　　負責組建 ***以下稱該專案部***，全面負責專案部的成立及項?a href='//' target='_blank'>咳嗽迸潯浮９?靖?菹釒殼榭齠韻釒拷?屑嘍健⒓觳欏１救吮Ｖご庸?玖烊〉母孟釒肯釒坎坑≌潞拖釒坎坎莆裼≌攏?蛔魑?鞠釒空?砉こ套柿蝦桶燉肀鞠釒懇抵鞴こ炭釷中?褂茫?蛔魎?謾７裨蠐紗嗽斐傻乃?芯?盟鶚С?斜救順械Ｍ猓?以敢庠儐蜆?窘贍?-5萬元違約賠償金。

　　該專案由本人全面負責管理經營、自負盈虧。承擔全部由此形成的所有債權債務關係及處理與之相關的一切事物，並承擔全部經濟責任。

　　二、費用提取

　　本工程中標合同價款為人民幣 ***￥ 元***。本人按本工程最終決算總價向公司繳納 %費用並負責繳納其他所有稅費。公司所提費用依據進度款撥付情況按照比例進行提取。

　　三、 施工組織和質量標準

　　1、本專案實施中如業主和監理對主管部門或向公司來電來函投訴，第一次本人向河南舜禹水利建築工程有限公司賠償1000元，第二次加倍賠償，被有關部門列為不良行為記錄***黑名單***的由本人在一個月內保證消除掉並自行承擔費用，並向河南舜禹水利建築工程有限公司賠償名譽損失費3-5萬元。如果不能再規定時間內消掉黑名單，本人承諾向河南舜禹水利建築工程有限公司一次性繳納叄拾萬元的違約賠償金。

　　2、專案施工期間本人承諾服從河南舜禹水利建築工程有限公司對專案的管理，公司有權監督本人履行工程施工合同和檢查施工質量、安全、進度、文明施工、工程款支出、農民工工資發放、施工資料等。

　　3、為保證公司對專案的有效管理，本人每週、月須按照公司工程部規定的格式及時將該工程報表如實報送。不按規定及時有效上報根據本人拖延上報時間順延推遲工程款撥付。

　　4、本人承諾嚴格按照設計檔案和相關規範要求施工，工程驗收後15日內***以竣工驗收報告簽字日期為準***，並向河南舜禹水利建築工程有限公司提供一套完整的竣工驗收資料原件並交回專案部印章及專案財務章。竣工驗收資料提供不及時，工程款撥付將按期順延，如不能提供完整竣工驗收資料，可不予結算工程款。質保期內的質量保證金由本人承擔，業主將質保金退還公司後，公司及時退還給本承諾人。

　　四、安全責任

　　本人負責施工安全措施制定，進場人員安全教育，做好安全技術交底。為施工人員辦理保險;負責建立健全安保體系，對安全生產工作負全責。確保安全措施貫徹執行，杜絕發生各種安全事故。如發生安全、質量事故本人除承擔事故全部經濟責任外，另向河南舜禹水利建築工程有限公司繳納造成直接經濟損失的5%款項作為管理不力的責任賠償金。

　　五、責任和義務

　　1、本人負責提供履約保函、預付款保函資金，專案繳納投標保證金及履約保證金時，必須通過公司基本賬戶，如不通過公司賬戶或業主不要求繳納履約保證金的，需向公司繳納不低於5萬元的履約保證金，履約保證金等竣工驗收報告、專案章交回公司後退還。如由於本人組織施工不當，給公司造成經濟上或名譽上***質量、安全事故、拖欠農民工工資、不良記錄等***的損失，以上資金作為對公司的名譽賠償不予退還。

　　2、本人承諾如被有關部門查處該專案存在掛靠、出借資質、買賣合同等違規行為，一切經濟處罰及賠償責任有本人承擔。

　　3、業主已撥付的工程款按照公司財務管理制度由本人提供足額正規稅票後轉入本人指定賬戶。

　　4、本人及時真實有效提供本專案各參建單位名稱及***，保證專案資訊暢通。向公司工程技術部提供業主的工程科長、質檢科長，總監，現場監理，施工隊領班的電話。

　　5、本人承諾在進入施工現場後按照公司的統一要求設定大門、室內外標示標牌，文明施工，以樹立公司的良好形象。

　　6、本人負責申報工程進度款和結算。

　　7、負責承擔公司到場人員發生的所有費用。

　　8、在地方發生的治安刑事案件由本人自行負責。

　　9、若因工程質量和進度等原因造成業主要求公司更換專案經理或施工隊伍，使公司在業主要求下向該專案派遣工作組，由此造成的返工、趕工、施工隊伍的調配和公司到場管理人員工資***按公司標準***等一切經濟責任由本人全部承擔，公司可在原提取本人費用的基礎上再增加5%管理費。

　　10、本人保證不將本合作內容轉包或非法分包他人，否則，本人承擔由此造成的一切經濟、法律責任。且本人無權且保證不以公司名義將該專案做抵押、擔保、貸款之用。否則由本人承擔由此造成的一切經濟責任及失誤處理並向公司支付5-10萬元的違約賠償金。

　　11、如若本人有出現施工質量、安全、工期滯後、農民工工資拖欠等問題，公司有權通知業主和監理處理以上事宜，並停止支付承諾人到公司賬戶的工程款，本人將承擔所發生的一切經濟責任。

　　六、財務管理及支付辦法

　　工程款進入公司的帳戶後，由公司工程部提供本次工程款結算單，公司財務部扣除有關費用後支付本人***原則上承諾人滿足公司的財務要求不超過三天轉款***，專款專用。工程款結算時所產生的一切費用由本人承擔。

　　專案財務管理符合國家及公司的財務管理制度。報賬人員原則上為本人;若委託他人代理，本人須提前帶本人和代理人身份證原件辦理委託手續。代理人須向公司提供真實有效的委託書原件。

　　辦理工程款時提供80%***當次提款金額***的有效合法足額成本票據及20%的人工費合法資料***含相關人員有效身份證影印件、考勤表、工資表***;否則，公司在辦理工程款撥付手續時，暫扣當次結算金額的3%，本人於暫扣之日起7個工作日內將上述相關資料提供給公司，若超期，公司將不再退還此款，作為對公司的補償。本人所提供票據的付款單位應是河南舜禹水利建築工程有限公司，票面必須清晰加蓋納稅人的發票專用章，所提供票據經網路查驗無法獲取

　　正確資訊的不予採用，本人應預留簽名，份數由本人所提供票據的多少而定，不提供餐飲、娛樂、菸酒票，票據不跨年度使用。

　　七、外出經營證管理辦法

　　本人承諾最遲於辦理工程款結算前7個工作日內告知公司，由公司去機構所在地開具外出經營證。本人提供詳細的的納稅地址***具體到鄉鎮***，開具外出經營證時按規定所繳納的印花稅由本人承擔，為避免重複繳稅由本人向當地稅務部門說明。

　　外出經營證使用期限已到，但工程結算尚未辦理完畢，在到期日前讓當地稅務部門簽字、蓋章交回公司財務部門續開;如果在外出經營證有效期內完工，讓當地稅務部門簽字、蓋章並在網上登出後，退回公司財務部。否則，由此造成的一切後果由本人負責。

　　八、違約爭議

　　本人嚴格遵守履約本承諾書，如不能按照全部承諾內容及合同價款執行，本人自願同意接受公司與業主結算的本人已完工程量的70%工程價款並負責還清本專案以前所有的外欠款，餘30%工程結算款作為本人向河南舜禹水利建築工程有限公司的違約賠償金進行賠償，以上承諾有效處罰及違約賠償金如有衝突部分以最高數額執行。公司與個人均有權利提起訴訟，訴訟約定法院為企業所在地管轄法院。

　　九、組成本承諾書及優先解釋順序

　　1、本承諾書。

　　2、本承諾附件***有關人員證件***。

　　3、施工進度計劃、施工組織方案等。

　　4、本工程公司與業主簽訂的施工總承包合同。

　　5、投標檔案。

　　本承諾書由本人簽字***蓋章***後生效，至本承諾內容履行完畢後自行失效。

　　承諾人：***蓋章***

　　電 話：

　　日 期：

　　篇三

　　承包人履約保函

　　***發包人名稱***：

　　鑑於你方作為發包人已經與 ***承包人名稱******以下稱“承包人”***於 年 月 日簽訂了 ***工程名稱***施工承包合同***以下稱“主合同”***，應承包人申請，我方願就承包人履行主合同約定的義務以保證的方式向你方提供如下擔保：

　　一、保證的範圍及保證金額

　　我方的保證範圍是承包人未按照主合同的約定履行義務，給你方造成的實際損失。 我方保證的金額是主合同約定的合同總價款 %，數額最高不超過人民幣 元***大寫***。

　　二、保證的方式及保證期間

　　我方保證的方式為：連帶責任保證。

　　我方保證的期間為：自本合同生效之日起至主合同約定的工程竣工日期後 日內。 你方與承包人協議變更工程竣工日期的，經我方書面同意後，保證期間按照變更後的竣 工日期做相應調整。

　　三、承擔保證責任的形式

　　我方按照你方的要求以下列方式之一承擔保證責任：

　　***1***由我方提供資金及技術援助，使承包人繼續履行主合同義務，支付金額不超過本保函第一條規定的保證金額。

　　***2 ***由我方在本保函第一條規定的保證金額內賠償你方的損失。

　　四、代償的安排

　　你方要求我方承擔保證責任的，應向我方發出書面索賠通知及承包人未履行主合同約定 義務的證明材料。索賠通知應寫明要求索賠的金額，支付款項應到達的帳號，並附有說明承 包人違反主合同造成你方損失情況的證明材料。

　　你方以工程質量不符合主合同約定標準為由，向我方提出違約索賠的，還需同時提供符 合相應條件要求的工程質量檢測部門出具的質量說明材料。

　　我方收到你方的書面索賠通知及相應證明材料後，在 工作日內進行核定後按照本保函的承諾承擔保證責任。

　　五、保證責任的解除

　　1、在本保函承諾的保證期間內，你方未書面向我方主張保證責任的，自保證期間屆滿 次日起，我方保證責任解除。

　　2、承包人按主合同約定履行了義務的，自本保函承諾的保證期間屆滿次日起，我方保 證責任解除。

　　3、我方按照本保函向你方履行保證責任所支付的金額達到本保函金額時，自我方向你 方支付***支付款項從我方帳戶劃出***之日起，保證責任即解除。

　　4、按照法律法規的規定或出現應解除我方保證責任的其它情形的，我方在本保函項下 的保證責任亦解除。

　　我方解除保證責任後，你方應自我方保證責任解除之日起 個工作日內，將本保函原件返還我方。

　　六、免責條款

　　1、因你方違約致使承包人不能履行義務的，我方不承擔保證責任。

　　2、依照法律法規的規定或你方與承包人的另行約定，免除承包人部分或全部義務的， 我方亦免除其相應的保證責任。

　　3、你方與承包人協議變更主合同***符合主合同合同條款第 15 條約定的變更除外***，如 加重承包人責任致使我方保證責任加重的，需徵得我方書面同意，否則我方不再承擔因此而 加重部分的保證責任。

　　4、因不可抗力造成承包人不能履行義務的，我方不承擔保證責任。

　　七、爭議的解決

　　因本保函發生的糾紛，由貴我雙方協商解決，協商不成的，通過訴訟程式解決，訴訟管 轄地法院為 法院。

　　八、保函的生效

　　本保函自我方法定代表人***或其授權代理人***簽字或加蓋公章並交付你方之日起生效。

　　本條所稱交付是指： 。

　　擔 保 人***金融單位***： ***蓋單位章***

　　法定代表人或其委託代理人： ***簽字***

　　地 址：

　　***：

　　電 話：

　　傳 真： 年 月 日

　　備註：本履約擔保格式可以採用經發包人同意的其他格式，但相關內容不得違背合同檔案約

　　定的實質性內容。