標準電力施工合同***2***

　　九、 雙方責任

　　***一***甲方違約責任

　　***1***甲方嚴格遵守合同規定，如有違反，造成工期延誤或乙方損失，甲方負責。

　　***2***甲方應當按時支付工程進度款，若因工程款遲付影響工期延誤，由甲方負責。

　　***3***甲方不得無故解除合同，若未經乙方同意解除合同，全部責任由甲方負責。

　　***二***乙方違約責任

　　1、乙方未經甲方同意解除合同，需返還甲方已支付的款項，並需支付甲方工程總價的20%作賠償金。

　　2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材損失均由乙方承擔。

　　3、因乙方原因導致本工程不能按時正常供電，乙方承擔全部違約責任。

　　4、乙方須嚴格按照圖紙及清單報價表中規定的材料施工，若未經甲方同意擅自更換材料，乙方應無條件予以更換成符合合同約定的材料。

　　十、合同爭議解決

　　1、雙方隨時協商解決有關施工中發生的具體事宜，共同履行本合同各項規定。

　　2、本合同條款對特殊情況未盡事宜，雙方可根據具體情況簽訂補充條款，並與本合同具有同等效力，但不得與本合同想牴觸。

　　3、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不稱的依法向人民法院起訴。

　　4、合同訂立地點：榕江縣工業園區規劃和建設局，本合同自簽訂之日起後生效。本合一式四份，具有同等法律效力，雙方各執兩份，由雙方各自分送相關部門。

　　發包人：***公章*** 承包人：***公章*** 住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人： 委託代理人： 委託代理人： 工地代表： 專案經理：電 話：傳 真：***：開戶銀行：帳 號：合同訂立時間：電 話： 傳 真： ***： 開戶銀行： 帳 號： 年 月 日 鑑***公***證意見： 經 辦 人： 鑑***公***證機關***蓋章*** 年 月 日

　　標準電力施工合同範文三

　　發包方： ***以下簡稱甲方***

　　承包方： ***以下簡稱乙方***

　　根據xx電網公司批覆的貴陽供電局第一批農網完善化工程與農網完善工程預備專案實施計劃，甲方確定將下列工程發包給乙方施工，現經雙方協商，達成如下協議：

　　一、 工程內容及承包方式

　　1、工程內容：

　　2、工程安裝費 萬元***具體明細見附表***：具體金額為：子項中標價×設計方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式進行承包。

　　4、工程工期：從 年 月 日至 年 月 日。

　　二、工程價款的支付方式

　　5、工程價款的支付方式：

　　5.1、預付款：甲、乙雙方簽訂合同後三十日內，甲方預付合同工程安裝費的20%

　　5.2、工程竣工，經甲、乙雙方及現場監理共同驗收合格後，乙方提交了本工程的全部竣工資料，扣出甲方墊付的主材費用和5%的質保金後***質保期一年***，甲方支付乙方工程安裝費的75%。

　　5.3、保修條款：本工程保修期為一年***保修期從工程驗收合格，投入執行之日起計算***，保修期滿未發生施工質量問題，甲方即向乙方付清質量保證金。

　　5.4、費用支付以轉賬支票或電匯方式進行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及質量驗收按國家有關工程驗收標準和南方電網公司、xx電網公司下發的***1999***191號文《關於農村電網建設與改造技術原則》、《xx省電力公司縣城中、低壓配電網改造技術導則》、《xx省農村電網建設與改造的基本技術要求》，及貴陽供電局下發的《10KV配電線路實施技術規範》、《低壓配電技術規範》施工驗收。

　　7、乙方負責該工程的青苗、徵地、林木砍伐、植被恢復賠償相關事宜。甲方配合乙方進行協調。

　　8、工程開工前，甲、乙雙方必須簽訂安全協議，並按協議內容履行各自的安全責任。

　　9、乙方按甲方設計的工程方案制定施工方案，擬定施工三措，經甲方許可，監理員開出許可開工單後，方可施工。

　　10、工程質量達不到要求，造成返工的一切損失由乙方負責，返工造成逾期交付的，每延誤一天，乙方按合同總價的0.5%償還違約金，並累計計算。工程工期、質量、安全等達不到甲方要求的，乙方將不能進入誠信備案企業名單。

　　11、乙方在施工中必須服從甲方現場監理人員的管理。

　　12、乙方不得將工程轉包，一經發現，立即停止施工，並承擔一切經濟損失和法律責任。

　　四、裝置、材料供應與清理

　　13、工程所需主材需經甲方審定。乙方必須指定專人憑各分***縣***局簽單到指定的地點領取主材。

　　14、乙方在施工完成後應將甲方委託進行的改造工程中不再使用的舊材料、裝置及設施全部拆除並將現場清理乾淨。

　　15、乙方應將拆除的舊裝置和材料及時歸還至甲方庫房，辦理退還手續需登記裝置的規格、型號、出廠日期、出廠序號，甲方確認後簽字。甲方確認後的退還手續將作為工程結算資料必備依據。

　　五、違約責任

　　16、乙方不得擅自購買主材，經發現，甲方有權：①責令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承擔一切經濟損失和法律責任。

　　17、若拆除裝置和材料未歸還甲方，甲方將從保證金中扣減，若保證金不足以抵扣廢舊裝置和材料費用，差額部分從施工費中扣減。

　　18、發生施工質量問題，乙方除負責保修外，還要賠償甲方的經濟損失。

　　19、甲方不按合同約定支付工程款，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。

　　六、爭議及其它

　　20、爭議解決的方式：合同執行過程中如發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成的，任何一方均可向人民法院起訴。

　　21、本合同一式六份，甲方執四份，乙方執二份，本合同自雙方簽章之日起生效。

　　22、未盡事宜，雙方另行協商。

　　23、附則：

　　甲方***簽章***： 乙方***簽章***：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委託代理人***簽名***： 委託代理人***簽名***：

　　年 月 日 年 月 日

看了標準電力施工合同的人還看了：

1.工程電氣承包合同範本

2.變壓器安裝施工合同範本

3.電力承包合同

4.標準建設工程施工合同範本

5.電力工程承諾書格式範文3篇

6.送變電工程承包合同範本