農村房屋建設施工合同模板

　　建設工程施工合同是指發包方建設單位和承包方施工人為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。農村房屋建設施工合同怎麼寫呢?以下是小編整理的農村房屋建設施工合同，歡迎參考閱讀。

　　農村房屋建設施工合同範文一

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保工程質量圓完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定製本合同，雙方必須共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程結構：磚混結構， 樓層，樣式

　　2、建築面積： 平方米，最後按建築實際面積為準，樓頂出簷為： 屋面處理方式為： 層高為： 門窗材料： 尺寸：

　　第二條：承包方式

　　1、承包形式： 工 料，乙方負責施工，並負責所有施工用具裝置。

　　2、施工費用：按建築面積甲方每平方米付乙方人民幣 元大寫： ，房屋建築面積計算方法為：

　　3、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定後增減工價，待完工後一併納入結算。

　　4、乙方單方負責工程施工過程管理和施工安全管理，和相關的保險措施;甲方不承擔一切責任。

　　第三條：工程工期

　　1、甲方規定動工時間為 年 月 日到 年 月 日，乙方不得提前和推後。

　　2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建築材料短缺原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

　　第四條：工程質量及付款方式

　　1、乙方未按甲方要求，或施工質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

　　2、工程付款方式： 工程裝飾完工並交付甲方使用後雙方結算，甲方一次性付清工程餘款質量保證金除外。

　　3、乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰牆體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。

　　甲、乙雙方必須共同遵守以上約定，如有未盡事宜經雙方協商一致後可另附補充。

　　甲方字蓋章: 乙方簽字蓋章:

　　年 月 日 年 月 日

　　農村房屋建設施工合同範文二

　　發包方簡稱甲方：承包方簡稱乙方： 身份證號碼： 根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況

　　1、施工地點：鎮鄉村 組

　　2、住房結構： 平方米。

　　3、在修建過程中，甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生，注意傢俱如有丟失，照價賠償。乙方負責帶圈樑模板，一切材料不得超過25米，腳子超過50公分另算工資。

　　4、生活：甲方負責。

　　5、承包方式：只包人工費。

　　6、工程價款的支付：但要按時支付工程款。

　　7、按圖施工，牆體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋不包括水電門窗。

　　8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。

　　9、付款方式：開工付元，二層蓋板付元，外牆完後付

　　10、本合同簽定後由甲方付乙方定金元;以保證確立為準。

　　11、施工裝置、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方對材料的質量負責，並應保證工程施工的順利進行。

　　二、甲、乙雙方責任

　　1、甲方提供標準的施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明檔案和國家頒發的建築工程規範、規程和標準進行施工;隱蔽工程必須得到甲方認可簽字，方可進行下一道工序;確保施工安全，承擔處理施工中發生的一切傷亡費用。

　　三、違約責任

　　1、由於甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付違約金。

　　四、糾紛處理方式：

　　甲方不願意通過協商、調解解決或調解解決不成時，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方承擔。