製作廣告牌施工合同樣本

　　隨著大型商業廣告牌的發展,廣告牌日益增多,製作廣告牌施工合同你瞭解多少呢?以下是在小編為大家整理的製作廣告牌施工合同範文，感謝您的欣賞。

　　製作廣告牌施工合同範文一

　　甲方：

　　乙方：

　　為加大甲方開發的“世紀嘉苑”商住小區的宣傳力度，經甲、乙雙方友好協商，就“世紀嘉苑”小區臨益陽大道廣告牌的製作、報建、審批、安裝、釋出維護等事宜達成共識，現簽定“世紀嘉苑”廣告牌製作。施工承包合同。具體內容如下;

　　一、 承包方式

　　根據乙方提供的設計方案，由乙方採取包工、包料、包製作施工、包質量、包念收。包報建、審批、首次釋出的承包方式。

　　二、 合同承包內容

　　2、1、廣告位地址：位於變速箱廠臨益陽大道廠區大門左側。 2、2、廣告牌規格：噴繪畫面尺寸為10米高30米寬，淨面積300平方米。廣告牌離地面高度為2.5米，廣告牌總高度為12.5米。噴繪畫面的清晰度：為高精度噴繪畫面。

　　三、合同承包工期與質量

　　3、1、合同簽定後;乙方須在 20日內將廣告安裝釋出到位。每延遲一天罰款800元人民幣，可累加追究責任人力不可抗拒除外。

　　3、2、甲方向乙方提供廣告牌釋出內容，乙方負責工商審批製作、安裝、釋出、一年以內的維護保養，所有費用由乙方負責。

　　乙方必須保證該廣告牌製作所使用的材料為正品材質標準和數量、尺寸按乙方提供的設計預算驗收。施工用材必須經過甲方認可。

　　3、3、廣告牌須有三年保質期，具備抗受10級風的能力如10級以下風力使廣告牌損壞，由此產生的一切損失由乙方負責。

　　四、合同承包價格和付款方式

　　4、1、合同總價款為81300人民幣捌萬壹仟叄佰元 。此價款包括此廣告的基礎、材料、製作費用、城建報批、工商廣告審批發布、稅務、噴繪、安裝等費用。

　　4、2、付款方式：合同簽定後，甲方即付合同總價款的40%給乙方，計價款 32520元;廣告牌製作、安裝釋出驗收後甲方即付總價款的55%;計價款44715元;本承包工程質保金為合同總價款的5%。計價款 4065元：質保金在合同期滿一年時付清。

　　五、甲方責任

　　甲方應保證乙方在施工期間的施工環境良好，做好相關協調工作，保證供電、供水，因甲方原因導致工程中斷造成乙方經濟損失，甲方承擔延誤責任。

　　六、 乙方責任

　　6、1、保修期內廣告牌如有破損乙方負責修復，所有破損乙 方應在12小時內修復完畢。

　　6、2、乙方施工期間應負責維持施工現場的正常秩序及環境衛生。達到城市管理要求。

　　6、3、施工期間的人員、裝置等在施工過程中的安全事故由 乙方負責。

　　七、違約責任

　　7、1、乙方原因施工方法、材料質量、基礎質量要求等違章作業等引發的安全事故、工程質量所造成的一切經濟損失由 方自行負責。具體執行標準：自接到甲方修復通知起24小時內， 方應將廣告牌修復到位。如果24小時內未能按時將廣告牌修復到位，甲方將對乙方處以合同總價款5%的處罰。

　　7、2、如果甲方不按合同約定付清工程款， 乙方將對甲方處以合同總價款5%的處罰。

　　八、雙方約定;在履行合同過程中產生爭議，如雙方協商不成，向所在地人民法院提起訴訟。

　　九、本合同一式四份，雙方各執貳份，本合同自雙方簽字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　合同簽訂日期

　　製作廣告牌施工合同範文二

　　發包人全稱：

　　承包人全稱：

　　依照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建築法》及其它有關法律，行政法規，遵循平等、自願、公平、和誠實信用的原則，雙方就本廣告牌製作安裝協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：廣告牌製作安裝

　　2.工程地點：

　　二、工程承包範圍：按照發包方提供的施工圖紙進行施工。

　　三、合同工期與工期順延

　　具備安裝條件後，年月日前安裝完畢，以發包方通知為準，除不可抗力外，工期均不得順延。

　　四、質量標準與工程量確認

　　1.工程質量標準：按圖紙要求的標準進行施工，詳見附圖，雙方簽字為準。

　　2.工程量確認：固定單價一次性包乾，施工面積為162平方米暫定，以實際驗收為準。

　　3.如發生合同以外的工程量變更以實際增加或減少的工程量另行計費。

　　五、承包價格：每平方197.53元，其面積為162平方米，總計32000.00元，大寫：叄萬貳仟元整。

　　六、合同價款及支付方式：現金或承包人指定賬戶合同簽定後，發包方預付給承包方15000.00元進度款，剩餘合同總價款的餘款17000.00元待工程竣工後10日內一次性無息付清。

　　七、違約責任：

　　①承包人應按合同工期完成工程工程量，否則每拖延一天罰承包人500元。由於發包方進度款資金不到位、其他工種延誤所造成的拖延工期除外。

　　②因承包人不履行合同義務，造成工程停工或延期，承包方應承擔相應的違約責任。

　　八、發包人責任：

　　①因發包人進度款資金不到位，不能如期撥付所造成的停工責任應由發包方全面承擔。

　　②發包方進度款超過3天不能如期撥付，逾期1天罰款500元，承包方有權自行停工，並追究其相應的違約責任。

　　九、現場管理

　　①現場應做到活完場淨，文明施工，以利於下道工序的

　　施工。承包方必須保證施工現場的合理節約，否則造成的浪費的所有材料費用由承包方負責。

　　②承包方進場後必須服從發包方的統一指揮管理，遵守工地的各項規章制度。

　　十、在施工過程中所發生的工商、稅務以及合同價款以外產生的費用均由發包方承擔。如因發包方先期各種施工手續不全造成停工、拆除等損失，由發包方承擔。

　　十一、爭議解決方式：

　　由工程所在地仲裁委員會進行仲裁。

　　十二、合同份數：本合同一式二份，發包人執一份，承包人執一份。

　　十三、合同生效與終止：本合同經雙方簽字或蓋章後生效，工程竣工、工程總額餘款付清後終止。

　　發包人： 承包人：

　　聯絡電話： 聯絡電話：

　　年 月 日 年 月 日

　　製作廣告牌施工合同範文三

　　甲方:

　　乙方:____________________________

　　簽訂時間:______年____月____日

　　簽訂地點:嘉興市______區

　　根據《中華人民共和國合同法》有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利，義務，和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　第一條：工程專案

　　一、工程名稱：戶外廣告牌製作工程

　　二、工程地點：嘉興市_________________________

　　第二條：施工準備

　　一、甲方：雙方正式簽訂施工合同起7天內，甲方負責協調施工現場的用電需要。

　　二、乙方：組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

　　第三條：工程期限

　　一、總工程從______年____月____日起至______年____月____日.全部安裝完畢。遇雨天順延

　　二、如遇到下列情況，經甲、乙雙方現場協商後，工期相應順延：

　　1、非乙方原因而影響施工。

　　2、由於人力不可抗拒或政府原因影響施工，乙方不承擔責任。

　　第四條：工程質量，施工安全

　　一、乙方必須嚴格按照施工圖紙進行施工。

　　二、因製造、安裝造成的質量事故和質量缺陷，給人員造成傷亡，或給裝置造成損失，或給第三方造成損害，全部由乙方負責賠償和承擔。

　　三、在施工過程中，乙方對施工安全負責到底。如在施工過程中發生人蔘傷亡事故、裝置丟失、損壞事故和施工質量事故，以及對第三方造成損失，除由於不可抗拒因素外， 由乙方承擔責任。

　　四、在施工過程中，乙方對施工現場的安全保衛工作全權負責，做到一切安全保障措施，施工現場發生安全問題造成的損失全部由乙方承擔。

　　第五條：工程價款的結算與支付

　　廣告製作工程完工，甲方驗收完畢後柒日內甲方向乙方付清工程款。

　　第六條：專案驗收

　　一、乙方完成承包專案的全部施工內容。

　　二、竣工後，乙方完成現場清理工作。

　　第七條：糾紛解決方法：

　　任何一方違反規定，雙方友好協商解決，若協商無果，可向當地人民法院起訴。

　　第八條：附則

　　一、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　二、本合同簽訂後，甲乙雙方如需提出修改合同，經雙方協議一致後，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同，為本合同的一部分，具有同等的法律效應。

　　三、本合同自雙方代表簽字，加蓋公章或合同專用章後立即生效。

　　甲方蓋章 乙方：蓋章

　　法定代表人： 法定代表人：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

　　年 月 日 年 月 日

製作廣告牌施工合同的人還：

1.廣告牌製作合同

2.廣告牌製作安裝合同書範本

3.廣告牌承包合同範本2

4.戶外廣告牌製作合同範本

5.廣告牌製作合同書樣本3篇