承包工程施工合同標準版

　　若在履行合同時發生爭議，雙方及時協商解決，協商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。今天小編就給大家整理了承包工程施工合同，希望對大家的工作和學習有所幫助，歡迎閱讀!

　　【篇一】承包工程施工合同

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　定作人：以下簡稱甲方

　　定作人法定代表負責人：

　　簽約人：

　　定作人承辦單位：

　　聯絡人：

　　聯絡電話：

　　定作人機構地址：

　　傳真電話：

　　承攬方：以下簡稱乙方

　　承攬方法定代表負責人：

　　簽約人：

　　承攬方營業執照：

　　施工資質：

　　承攬方施工專案經理：

　　手機：

　　承攬方機構地址：

　　傳真電話：

　　銀行開戶許可證：

　　開戶行：

　　帳戶：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

　　第一條標的

　　本合同甲方委託乙方製做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：_______元。

　　第二條製作grc裝飾件規格、單價單價款單位：平方米/人民幣元略

　　注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最後交工實際測量平方米為準。

　　第三條工程概況及承包範圍

　　1、工程名稱：_______郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程

　　2、工程地點_______郵政局生產業務樓施工現場

　　3、承包範圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷;

　　4、承包方式：包工包料grc裝飾材料廠商：_______;

　　5、工程造價：本工程總造價按乙方於_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

　　第四條工程期限與保障責任

　　1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天;

　　2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;

　　3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

　　第五條甲方責任

　　1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;

　　2、提供施工用雙排腳手架;

　　3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;

　　4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。

　　第六條乙方責任

　　1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;

　　2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工;

　　3、施工中因乙方責任造成的人身、裝置事故，乙方負全部責任;

　　4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;

　　5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　第七條工程付款及結算方式

　　1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算彙總工程總價款;

　　2、乙方帶料進場開始施工_______日內，甲方撥付工程總價_______%的工程款;

　　3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內，再撥付工程總價_______%;

　　4、工程質保金為工程總價_______%，質保期_______年。質保金在_______年後無工程質量問題時，於_______年_______月_______日付清。

　　第八條施工及竣工驗收

　　1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果;

　　2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

　　3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內，組織驗收。超過七日未予答覆時，乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。

　　第九條乙方服務承諾

　　1、乙方承諾為甲方製作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少於_______年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證_______小時趕到現場;

　　2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護;

　　3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

　　第十條雙方違約責任

　　1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。

　　2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_______元的違約金。

　　3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。

　　4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。

　　第十一條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交_______仲裁委員會仲裁;

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十二條附則

　　1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　簽約人：簽約人：

　　簽約地點：

　　簽約日期：年月日

　　【篇二】承包工程施工合同

　　發包人：承包人：

　　手機：委託代理人：公司電話：

　　依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程以下簡稱工程的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1。1工程地點：_____________________________________________________________________________。

　　1。2工程內容及做法：詳見施工圖。

　　1。3工程承包方式：雙方商定採取下列第____________種承包方式。

　　1承包人包工、包料;詳見預算清單

　　2承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料;詳見預算清單

　　1。4工程期限______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

　　1。5合同價款：本工程合同價為：大寫：元，小寫：元。詳見預算書

　　第二條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙採取下列第______種方式提供：

　　2。1發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份。

　　2。2發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份注：圖紙在發包人簽約付

　　款後提供，

　　設計費大寫_____________________元，由發包人支付此項費用不在工程合同價款內。

　　第三條發包人義務

　　3。1開工前______天，為承包人入場施工創造條件。清理出室內物品，以便不影響施工。

　　3。2提供施工期間的水源、電源並負責相關費用。

　　3。3負責協調與物業公司的相關手續及費用裝修押金，垃圾清運費。負責協調與鄰里之間的關係

　　3。4如需拆改原建築物的非承重結構或裝置管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續及相關費用。

　　3。5施工期間發包人仍需部分施工該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。

　　3。6參與工程質量和施工進度的監督、竣工驗收。負責自備材料按工程進度進場。

　　第四條承包人義務

　　4。1施工中嚴格執行安全操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

　　4。2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得影響鄰里居民的作息及環境汙染。

　　4。3切實保證居室內給、排水管道的暢通。

　　4。4保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

　　第五條工程變更

　　工程專案及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期，簽字確認變更聯絡單。

　　第六條材料的提供

　　6。1由發包人提供的材料、裝置，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收並辦理交接手續。

　　6。2由承包人提供的工程主體材料電線、水管、板材、油漆，承包人應在材料運到施工現場後通知發包人，並接受發包人檢驗。

　　第七條工期延誤

　　7。1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延。

　　1工程量變化和設計變更

　　2不可抗力的自然原因如氣候等。

　　3發包人同意工期順延的其他情況。

　　7。2因發包人未按約定完成其應負責的工作影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　7。3發包人未按期支付工程款工期相應順延。

　　7。4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第八條質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：按浙江省裝飾裝修地方標準DB33/1022—2005執行。

　　第九條工程驗收和保修

　　9。1工程竣工後，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知後兩天內參加驗收，驗收合格後，填寫工程竣工單。辦理移交手續並填寫工程保修單。

　　9。2未竣工驗收，發包人自行入住視作驗收合格。

　　9。3本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電隱蔽工程保修期為5年，其他相關工程保修期為2年。自備材料，自備成品除外

　　第十條工程款支付方式

　　10。1合同生效後，雙方約定，發包人按以下方式直接向承包人支付工程款：

　　第一次：年月日合同簽訂當日，支付金額合同總價的35%：________________元。

　　第二次：年月日木工進場時，支付金額合同總價的35%：________________元。

　　第三次：年月日油漆工進場時，支付金額合同總價的25%：________________元。

　　第四次：安裝工程開始時，支付金額合同總價的5%：________________元。

　　10。2工程安裝前，承包人應向發包人提供工程決算書。發包人在接到決算書後日內如未有異議，即視為同意，同時發包人應向承包人結清工程尾款，利於安裝工程展開。

　　第十一條違約責任

　　11。1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。

　　11。2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　11。3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由負責方賠償對方相應經濟損失。

　　11。4發包人未按期支付第二

　　三次工程款的，每延誤一天向承包人支付違約金3天，承包人有權採取停工措施。

　　11。5由於承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向發包人支付違約金元。

　　第十二條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議的解決方式：_________

　　12。1由當事人雙方協商解決

　　12。2由有關部門調解

　　12。3協商或調解不成的，按下列第______種方式解決。

　　1提交_________________仲裁委員會仲裁。

　　2依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條几項具體規定

　　13。1因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，並負責將垃圾運到小區內指定地點。

　　如小區內無指定地點，垃圾須運至小區外，則屬於二次清運，二次清運費由發包人承擔13。2施工期間，發包人將外屋鑰匙交給承包人保管。工程竣工驗收後，發包人負責提供外屋新鎖，由承包人當場負責安裝交付使用。

　　13。3施工期間，承包人每天的工作時間為：上午______點______分至______點______分下午______點______分至______點______分

　　第十四條其他約定事項：__________________________________________________________。

　　第十五條附則

　　15。1本合同經雙方簽字蓋章後生效，合同履行完畢後終止。

　　15。2本工程施工圖及預算書作為本合同附件，發包方認可簽字生效，具同等法律效力。

　　15。3本合同簽訂後工程不得轉包。

　　15。4本合同一式______份，雙方各執______份。

　　發包人簽字：承包人蓋章：

　　法定代表人：

　　委託代理人：

　　年月日年月日

　　【篇三】承包工程施工合同

　　發包人全稱：_________

　　承包人全稱：__________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：___________

　　工程地點：___________

　　工程內容：___________

　　群體工程應附承包人承攬工程專案一覽表附件1

　　工程立項批准文號：_______

　　資金來源：___________

　　二、工程承包範圍

　　承包範圍：___________

　　三、合同工期

　　開工日期：___________

　　竣工日期：___________

　　合同工期總日曆天數___天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_________

　　五、合同價款

　　金額大寫：______元人民幣

　　$：______元

　　六、組成合同的檔案

　　組成本合同的檔案包括：

　　1。本合同協議書

　　2。中標通知書

　　3。投標書及其附件

　　4。本合同專用條款

　　5。本合同通用條款

　　6。標準、規範及有關技術檔案

　　7。圖紙

　　8。工程量清單

　　9。工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔案視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：____年__月__日

　　合同訂立地點：___________

　　本合同雙方約定___________後生效。

　　發包人：公章承包人：公章

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委託代理人：委託代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　【篇四】承包工程施工合同

　　發包人簡稱甲方：

　　承包方簡稱乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規規定，並結合工程的具體情況，為明確雙方責任、協作配合，確保工程施工質量，經甲乙雙方平等、自願協商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程建設地：

　　3、工程規模、特徵：

　　4、工程施工任務內容與技術要求：須符合《建築地基處理技術規範》JGJ79-2002要求。

　　5、預計施工工作量：

　　6、完成施工工作量測量方式：

　　7、質量標準：

　　第二條：甲方應向乙方提供下列檔案資料，並對其準確性、可靠性負責：

　　1、本工程批准檔案、用地附紅線範圍，以及施工許可等批件影印件。

　　2、工程施工任務委託書，技術要求和工作範圍的地形圖、建築總面積佈置圖、工程所需的座標與標高資料。

　　第三條：合同工期

　　1、本工程定於於年月日竣工，總工期為天。

　　2、施工有效期限以合同約定的時間為準，若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經甲方同意，可順延工期。

　　第四條：計費標準及付費方式

　　1、本工程施工約定包乾價方式計費，每平方米固定價為元，總價預計為元大寫：，總價款以最終施工測量面積為準結算。

　　2、本合同生效後日內，甲方向乙方預支約定總工程款30%的款項，計元;地基基礎工程完成強夯工作量50%時，甲方向乙方支付工程進度款60%的款項，計元。剩餘10%款項待工程基礎驗收合格後由甲方一次性支付。

　　第五條：雙方責任

　　1、甲方委託任務時，必須以書面形式明確施工任務，並按第二條規定提供檔案資料。

　　2、甲方應為乙方提供基本的工作條件

　　3、乙方應按國家技術規範、標準、規程和甲方委託書及技術要求進行工程施工技術，並按合同約定的工期提交合格的施工成果。

　　4、乙方施工人員應遵守安全和保密規則，對施工過程中發生的安全事故負責，並對與本合同有關的資料負有保密義務。

　　第六條：違約責任

　　1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產值計算。

　　2、因未滿足技術要求，致使施工質量不能合格驗收，由此造成的經濟損失均由乙方承擔。

　　3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的，按實際完成的工作量進行結算。

　　4、發包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。

　　5、乙方未能按期完成施工任務，每遲延一日，應減收工程款千分之一的違約金。

　　第七條：其他事項

　　1、本合同未盡事項，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　2、若在履行本合同時發生爭議，雙方及時協商解決，協商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。

　　3、雙方完成本合同約定的約定的義務後，本合同終止。

　　4、本合同一式自雙方簽章後生效，甲方持份，乙方持份。

　　甲方公章：_________乙方公章：_________

　　法定代表人簽字：_________法定代表人簽字：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日