鋼結構工程施工合同格式
鋼結構是現代建築工程中較普通的結構形式之一。那麼對於鋼結構工程施工合同你又瞭解多少呢?以下是在小編為大家整理的鋼結構工程施工合同範文,感謝您的欣賞。
鋼結構工程施工合同範文一
建設單位: 簡稱甲方
施工單位: 簡稱乙方
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
一、工程概況:包括工程的名稱、地點、鋼構面積等內容腐木地板。
二、工程承包方式: 包 工包料包質量包安全
三、工程材料確認: 圖紙上標示的有些材料規格市場上沒有 ,由甲乙雙方協商確定。100*250方通更換成100*200方通 。因市場上木型材的特殊性,
四、工程日期: 10天
五、工程質量:嚴格按甲方提供的圖紙施工,工程質量必須達同行業驗評之合格標準。
六、工程造價: 合計18710 元。壹萬捌仟柒百壹拾元
七、工程驗收方式:
工程竣工之後指本專案鋼結構子分部工程,根據圖紙和合同要求,甲方應當在竣工10日內組織驗收並簽註驗收報告,辦理結算。未經驗收,不得交付使用。若甲方藉故推遲驗收或擅自使用即視為工程全面合格。
八、付款期限和方式: 合同鑑定日甲方 付給乙方 預付款10000元。甲方在工程完工驗收合格後餘款一次性付清給乙方。 甲方若逾期付款,按日萬分之五支付滯納金,並承擔乙方窩工期限的人員工資和機械損失。
九、保修內容和期限 一年 。
十、雙方的其它義務: 所以廊架上的80*200防腐木 ,足只有80*185。
甲方義務:
1、用地和施工許可證:
2、施工現場應具備開工條件,並保證路通、電通、水通等施工進場條件。
3、甲方駐工地代表應當深入施工現場,對乙方的進場材料進行驗收,檢查各分項工程施工質量,保持與乙方工地負責人的溝通,搞好協作,一旦發現問題,應及時指出並督促整改,在乙方提出書面報驗後,及時組織對各分項、分部工程驗收。工程駐工地代表為 高經理 。
4、若因甲方的資金不到位停水、停電等原因造成乙方停工、誤工等,除工期順延外,另應補償乙方人員的工資、機械停置費人員工資每天 元,機械按每臺班 元計算。
乙方的義務:
1、必須使用符合規定的各種原材料,確保工程質量。
2、施工安全均由乙方負責,甲方不負任何責任,但由於甲方的原因造成的安全責任由甲方負責。
十一、 違約責任:
本合同自願訂立,簽字生效,若一方違反,應按合同總價款 5% 支付守約方違約金。
十二、本合同若有未盡事宜,須雙方協商,訂立補充協議,補充協議與本合同同等生效。
十三、本合同一式 2 份,雙方各執 1 份,簽字蓋章生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
住所: 住所:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
銀行帳號: 銀行帳號:
簽訂合同時間:
鋼結構工程施工合同範文二
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,甲、乙雙方協商簽定本施工合同並一致確認以下條款內容:
第1條 工程概況
1.1 工程名稱: 鋼結構車棚製作安裝
1.2 工程地點:
1.3 工程面積:
1.4 工程內容:
1.5 承包範圍:
開工日期:
竣工日期:
質量等級: 合格
合同價款:
乙方以包工包料的方式對本工程鋼結構進行製作安裝,不得轉包。
本工程價款的計算按工程總造價一次確定,如設計圖紙變更則相應調整變更部分造價。
安全措施、技術措施由乙方提供技術方案,經有關專家評審,甲方批准認可。
第2條 合同檔案及解釋順序
本工程合同由以下檔案組成:
1、工程承包合同;
2、工程補充合同;
3、工程設計變更;
4、工程聯絡單;
5、工程簽證
第3條 合同檔案使用的標準適用法律
適用法律情況:國家及有關建設工程的法規均適用於本合同檔案。
適用標準、規範:本工程應執行的規範如下:
《鋼結構工程施工及驗收規範》及其它政府的規定
第4條 圖紙
由乙方委託設計,及時將全套圖紙交甲方認可。
第5條 甲方駐工地代表
甲方委派 同志為駐工地代表
上述甲方代表行使甲方的全部權力和職責;乙方必須接受其指令。凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中,在其職責範圍內所發出的書面指令和簽證,均應視為甲方意見的有效表達。
第6條 乙方駐工地代表
乙方委派 駐工地代表
乙方委派 負責現場施工
上述乙方行使乙方的全部權力和職責,凡乙方代表及其委派人員在工程施工中,在其職責範圍內所發出的書面資料均應視為乙方意見的有效表達。
第7條 甲方工作
1、甲方應在開工前清理好現場,做到三通一平水電路通、施工場地平整完畢以保證乙方順利開工。
2、甲方負責按合同支付工程款。
3、甲方提供進出道口的臨時通行證給乙方。
第8條 乙方工作
乙方按照甲方要求的時間及時組織工程技術人員熟悉圖紙,採購材料,組織生產。
第9條 進度計劃
按雙方協商的工期要求施工。
第10條 工程預付款、工程款支付及結算
甲乙雙方約定: 主材進場,支付工程款總價的30%,工程竣工驗收後,保留工程總價款的5%質保金,壹年驗收後支付。 付清剩餘尾款。
第11條 保修
保修內容、範圍:乙方承包範圍內的全部工程內容,和其它確屬乙方施工質量問題的均屬乙方保修範圍。
保修期限: 。
在保修期限內,乙方對施工質量問題免費維修,在保修期限之外或非因乙方責任造成的修理由甲方支付費用。
有關保修細則,雙方另定協議。
第12條 爭議
雙方應嚴格執行合同條款,並本著友好合作的精神,處理合同期間的各類問題,儘量避免爭議或糾紛。如果發生爭議,按下列原則處理:
1、雙方發生爭議,首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求後的10天內,雙方應保證合同的繼續執行。
2、雙方接受調解結果,應在調解作出後2天內執行。對調解的結果不能接受,或由於一方不執行調解結果使調解結果無法執行,任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在地工商行政管理機關進行仲裁。 如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
第13條 違約
如有違約,應按經濟合同法的原則,由違約一方承擔違約責任並向對方支付違約金。
第14條 安全施工和文明施工
乙方應嚴格執行上級有關部門的安全生產規定,因施工造成工傷事故由乙方負責。
乙方應根據本工程的員工作好安全、文明施工教育。
乙方應嚴格執行上級有關部門的文明施工規定,否則發生的一切費用及造成的損失由乙方負責。
第15條 不可抗力
因不可抗力,工程造成工期延誤和工程破壞,雙方另行協商處理。
第16條 合同的生效和終止
本合同自雙方蓋章之日起生效,至保修期滿後終止。
第17條 合同份數
本合同一式四份,雙方各執二份。
甲方蓋章 乙方蓋章
地址: 地址:
法定代表人 法定代表人
授權代理人: 授權代理人:
日期: 日期:
鋼結構工程施工合同範文三
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法律、就本項工程建設有關事項,遵照平等、自願、公平和誠實信用的原則,經雙方協商達成如下協議:
第1條 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3工程內容:屋後2.6米*11米加建二層主體,框架結構,牆體為24牆,部分為24紅磚砌築,裡外抹灰一遍。屋前2米*11米地樑與一層地面做平。 拆除屋前面原主體部分,甲方負責全部施工材料及施工機械,乙方負責全部人工費用及生活費用,出現一切安全事故由乙方負責。
1.4總工期: 天
1.5開工日期:年月日。
1.6竣工日期:年月實際開工時間以現場具備開工條件為準。
1.7合同條款:本工程總造價小寫:
金額大寫: 注:最終結算以實際竣工工程數量為準。
第2條 付款方式
1 工程預付款:合同簽訂之日,甲方應向乙方支付工程款的,即 元 。
2 工程進進度款:結構工程主體完工後,甲方向乙方支付工程款的,即 元。
3 工程進度款:工程竣工驗收合格後一週內,甲方向乙方支付工程款的,即 元。
第3條 竣工驗收
1 工程具備竣工驗收條件時,乙方向甲方提供竣工資料,甲方應在乙方送交驗收資料一週內組織驗收,並在驗收後5天內給予批准或提出修改意見。
2 甲方在乙方送交驗收報告一週內無正當理由不組織驗收,或在驗收後5天內不予批准且未提出修改意見,可視為竣工驗收已被批准。
3 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,如需修改才能達到竣工要求的,應為乙方修改後提請甲方驗收的日期。
第4條 爭議
甲乙雙方發生爭議時,可以通過協商解決,協商無效時,經人民法院裁決。
第5條 違約
甲乙任何一方不能按本協議條款定內容履行自己的各項義務及發生使合同無法履行的行為,應承擔相應的違約責任,包括支付違約金,賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。
第6條 合同生效與終止
1、本合同自訂立之日起生效。
2、乙方收到竣工結算款、交付竣工工程,本合同即告終止。
第7條 合同份數
本合同正本兩份,具有同等效力,由甲乙雙方分別保留:副本份。
第8條 補充條款
本合同未盡事宜,經甲乙雙方協商一致作為本合同補充內容。
發包方: 章 承包方:章
委託代理人: 委託代理人:
電話: 電話:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
看了鋼結構工程施工合同的人還看了:
1.建築鋼結構工程承包合同書格式
2.鋼構基礎施工合同範本
3.鋼構工程施工合同樣本
4.鋼構工程施工合同模板
5.建築鋼結構工程承包合同書範本
6.鋼構基礎施工合同範本2
鋼結構基礎施工合同格式