園林綠化工程合同書

　　林綠化作為城市綠色基礎設施的主要組成部分,是提升城市品位、完善城市功能、改善城市人居生態環境的重要內容。是怎樣的呢?以下是在小編為大家整理的範文，感謝您的欣賞。

　　範文一

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保該工程的順利進行，經甲乙雙方協商達成以下條款，供雙方參照執行。

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、承包方式：

　　5、綠化面積：

　　6、綠化標準：

　　7、綠化品種：

　　8、工程造價：大寫：

　　第二條 工程期限

　　全部工程開工日期，本工程定2013年4月1日開工，全部工程竣工日期：2013年4月18日竣工，合同工期總日曆天數18天。

　　第三條 工程延誤與工程獎罰

　　1、乙方應及時按期開工，如遇施工現場不能開工的情況下應提前三天書面通知甲方並經甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在規定期限內發出延期通知的，工期不順延。

　　2、施工中因各種原因需要停工，應提前24小時書面向甲方提出申請，由甲方視情況決定是否停工。

　　3、如遇不可抗力，如自然災害等原因，工期相應順延。

　　4、因乙方原因造成延期開工或停工的，由乙方承擔相應損失。

　　第四條 甲方工作

　　1、確保施工面，現場做到三通一平。

　　2、確保乙方施工用水及養護用水、用電。

　　3、甲方應為乙方提供地下隱蔽工程的資料。

　　第五條 乙方工作

　　1、乙方必須按甲方確認的工程進度組織施工，接受甲方對工程進度的監督檢查。

　　2、工程竣工後，乙方應按本合同約定的保修期，對本工程承擔質量保修責任。

　　3、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的責任及相關費用，由乙方承擔。

　　第六條 質量驗收

　　1、苗木栽植要嚴格遵守操作規範作業，確保苗木成活率不低於100% 。

　　2、土建工程及換土工程要按圖施工。

　　3、種植完成後有乙方在有乙方在一個月內完成驗收。

　　第七條 付款方式

　　甲方驗收合格後付全款。

　　第八條 爭議處理

　　因履行本合同發生爭議，應協商解決。

　　本合同一式貳份。甲、乙雙方各執壹份，雙方蓋章生效。

　　第九條 維護

　　有甲、乙雙方協調。

　　甲方：簽字：

　　乙方： 簽字：

　　年月日：

　　範文二

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：營根河綜合治理綠化工程一標

　　2、工程地點：瓊中縣營根鎮

　　3、工程內容：綠化種植及養護。

　　4、工程造價包乾不含稅：以現場數量為準，附單價報價表。

　　5、工程變更時，根據海南省相關定額標準計取。

　　二、施工期限及要求

　　1、施工期限：

　　2、驗收標準：GJJ/T82-99《城市綠化工程施工及驗收規範》，其它符合有關專業驗收標準。

　　3、本工程養護為3個月，保證成活率100%。

　　三、付款方式

　　1、合同簽定訂後，按已完成工程量的60%支付進度款.

　　2、養護期滿後，一個星期內付清餘款。

　　四、工程變更情況

　　在綠化施工過程，甲乙雙方本著尊重事實的原則，經雙方協調同意後，可對部分苗木進行調整。

　　五、竣工驗收

　　1、乙方在種植完工後，應進行自驗，驗收合格後，通知甲方，若甲方7天內不組織驗收，則視為初驗合格。

　　2、初驗合格後，滿3個月進行交工驗收，要求所有苗木均出現生長之勢。

　　六、雙方責任

　　1、甲方責任

　　1甲方及時提供可用於施工的場地及種植苗木點。

　　2甲方免費提供施工用水、電。

　　3甲方對苗木計劃和進場材料的驗收應積極配合，原則當日確認，以確保工期。

　　4甲方配合乙方的對外協調工作例如：政府有關部門的協調工作;苗木的採購、運輸環節需辦理批文等有關手續的申辦。

　　2、乙方責任

　　1按照甲方要求的名稱、數量、規格進行施工，並確保種植全部成活。

　　2在保活期，如乙方種植的苗木死亡，由乙方補栽，所需費用全部由乙方承擔。

　　3乙方必需按設計要求種植苗木，如擅自種植而造成的損失由乙方自己負責。

　　4種植須符合綠化施工技術要求。

　　5乙方要服從甲方關於現場文明施工管理的有關規定，所有人員須統一服裝、佩戴安全帽，保持現場整潔、有序。

　　七、不可抗力的因素

　　1、在施工期由強颱風、暴雨造成延誤的天數不計入施工期內。

　　2、在施工期由於不可抗力因素造成的苗木死亡，所造成的損失乙方不負責。

　　3、守約方有權向違約方按合提出賠償。

　　八、其它

　　1、甲方指派駐現場的代表為_________，乙方派駐現場的代表為_________，雙方代表現場簽收的檔案及資料均為有效檔案。

　　2、工程總造價以最終完成的工程量進行結算。

　　3、本合同經雙方代表簽字蓋章後生效;本工程保活期滿，餘款付清後，本合同自行失效。

　　4、未盡事宜，雙方本著友好協作原則另行籤補充合同，與本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。

　　甲 方： 乙 方：

　　代 表： 代 表：

　　簽訂日期： 年 月 日

　　範文三

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保該工程的順利進行，經甲乙雙方協商達成以下條款，供雙方參照執行。

　　第一條 工程概況

　　1、 工程名稱：

　　2、 工程地點：

　　3、 工程內容：水

　　4、 承包方式：

　　5、 方米42.92元

　　第二條 工程期限

　　1、本工程開工日期以甲方的開工通知單並經乙方確認為準，竣工日期為50日內。

　　第三條 工程延誤

　　1、乙方應及時按期開工，如遇施工現場不能開工的情況下應提前三天書面通知甲方並經甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在規定期限內發出延期通知的，工期不順延。

　　2、施工中因各種原因需要停工，應提前24小時書面向甲方提出申請，由甲方視情況決定是否停工。

　　3、如遇不可抗力，如自然災害等原因，工期相應順延。

　　4、因乙方原因造成延期開工或停工的，由乙方承擔相應損失。

　　第四條 甲方工作

　　確保施工面，現場做到三通一平。 確保乙方施工用水及養護用水、用電。 甲方應為乙方提供地下隱蔽工程的資料。

　　第五條 乙方工作

　　1、 乙方必須按甲方確認的工程進度組織施工，接受甲方對工程進度的監督檢查。

　　2、 工程竣工後，乙方應按本合同約定的保修期，對本工程承擔質量保修責任。

　　3、 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的責任及相關費用，由乙方承擔。

　　第六條 質量驗收

　　1、 苗木栽植要嚴格遵守操作規範作業，確保苗木成活率不低於 %

　　2、、 土建工程及換土工程要按圖施工。 苗木質量要經衛生防疫部門檢驗。

　　第七條 付款方式

　　驗收合格後付35% 第三期付款：2012年苗木成活率驗收合格後付5%

　　第八條 工程保修專案及保修期限

　　第九條 有關補充協議和補充合同

　　第十條 爭議處理

　　合同執行過程中如發生爭議，雙方以及時協商解決。協商不成時，任何方可直接向所在地人民法院起訴。

　　本合同一式貳份。甲、乙雙方各執壹份，雙方蓋章生效。

　　甲方公章 乙方公章

　　法定代表人或代理人簽字： 法定代表人或代理人簽字：

　　月日 年日

看了的人還看了：

1.園林綠化施工合同書

2.園林工程合同範本

3.綠化景觀工程承包合同範本

4.園林綠化設計合同

5.園林綠化工程施工合同範本3篇

6.園林綠化施工合同書