防水保溫合同書

　　建築防水保溫節能工程,對於建築具有十分重要的意義,防水保溫合同是怎樣的呢?以下是在小編為大家整理的防水保溫合同範文，感謝您的閱讀。

　　防水保溫合同範文1

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：嵖岈山國際旅遊度假村二期—嵖岈山一號

　　2、工程地點： 河南嵖岈山

　　3、上述該工程中的屋面、陽臺、衛生間、雨棚的防水工程，屋面採用SBS改性瀝青防水卷材一道，厚度為4個厚。防水卷材在轉角處全部做附加層，每邊寬度不小於200mm。陽臺、衛生間採用1.5厚合成高分子防水塗料。屋面防水層及衛生間防水做完後應按照規定要求做閉水實驗。工程中所用的防水卷材必須是符合國家相關部門認證合格的防水材料，施工中所用的所有材料、工具及機械全部由乙方自己提供。

　　二、分項承包單價及付款方式

　　1.雙方確定按SBS防水所做的展開面積以 元/㎡的價格承包，1.5厚合成高分子塗料防水以 元/㎡的價格承包。

　　2.工程完工並做閉水實驗合格後付總工程款的70%，竣工驗收後再付總工程款的25%，剩餘5%待保修期2年結束後付清。

　　3.提交單位資料及所用材料合格檔案、施工方案報甲方、監理、業主審查。熟悉圖紙及設計變更，檢查主體施工質量。審查通過後先做樣板，待複核後，再進行大面施工;

　　三、雙方責任

　　1.甲方無償為乙方提供住宿，生活費自理。

　　2.甲方確保工程款的及時發放。

　　3.乙方應根據工期合理安排人工，按時完成分項施工內容並保證質量。

　　4.乙方應遵守甲方技術、質量要求和安全生產規章制度。

　　5.乙方應管理好自己的工人，不打架鬥毆，不嗜酒鬧事，違者罰款2000元/次。

　　6.在施工過程中因乙方原因出現較大質量事故時甲方有權更換隊伍，按實際工程量的50%結算，剩餘50%是對甲方的賠償。

　　7. 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員的監督和檢查。施工過程中所造成的一切安全責任事故和因此發生的一切費用由承包人承擔。

　　8.以上條款，雙方本著自覺平等的原則協商制定，從合同簽訂之日起生效，雙方應自覺遵守。遇本協議未涉及事項由雙方協商解決。本協議一式兩份，雙方簽字生效。

　　甲方公章：_________　　　　　　　　乙方公章：_________

　　法定代表人簽字：_________　　　　　法定代表人簽字：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　防水保溫合同範文2

　　甲方：

　　法定代表人： 職務： 聯絡方式：

　　身份證件：

　　乙方：

　　法定代表人： 職務： 聯絡方式：

　　身份證件：

　　經甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自願達成如下約定條款：

　　一、承攬工程概況：

　　1、承攬工程地址：

　　2，每平方米價款元，工程總價款計 元。

　　3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其餘輔料水泥、水、電等由甲方無償提供。

　　二、甲乙雙方的權利義務：

　　1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

　　2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其後果由甲方負責。

　　三、工程款支付方式：

　　1、經甲乙雙方商定，簽定合同後，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積

　　2、所承攬的防水保溫工程專案完工後，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把餘下費用全部一次結清。

　　四、違約責任：

　　甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切後果，由甲方承擔。

　　五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委託代理人簽字摁章即產生法律效力。

　　甲方公章：_________　　　　　　　　乙方公章：_________

　　法定代表人簽字：_________　　　　　法定代表人簽字：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　防水保溫合同範文3

　　施工單位： 

　　以下簡稱甲方

　　承包單位： 

　　以下簡稱乙方

　　經甲方對乙方承建專業資格的考核，同意將外牆工程委託乙方施工， 為了明確雙方在施工過程中的權利、 義務和責任， 按照確保工程質量、 工程進度、 工程安全的原則，協商確定如下合同條款共同遵守執行。

　　一 、總則

　　外牆保溫外牆膠粘40mm厚苯板保溫層、外表面膠粘標準網格布、安裝高強塑料鉚釘。外牆防水聚合物防水塗料。外牆膩子兩遍膩子一遍底漆、兩遍面漆。

　　二、承包方式：

　　乙方包工、包料。

　　三、工程造價：

　　外牆施工工程總造價為130元/㎡，工程量約為1000㎡，工程款約130000.00元工程款以實際工程量為準。

　　四、質量標準：

　　乙方應確保該外牆保溫防水膩子工程達到合格標準，確保外牆工程不出現漏水、脫落、爆皮現象。

　　五、雙方責任：

　　1、 甲方責任： 1 應提前提出施工計劃， 並將工作面整理達到外牆施工標準提交乙方施工。 2應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。 3配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。 4甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查，發現問題，提交乙方限時整改。

        2、 乙方責任： 1聽候甲方通知，即時將外牆所用材料進場。 2按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。 3應遵守施工現場的各項規章管理制度，不得有違規行為。4應嚴格按外牆工程標準規範施工，發現問題，及時自行解決，確保工程 質量達到優良標準，並對工程保修5年。

　　六、安全生產和防火

　　甲乙雙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規範;施工中發生的安全或火災事故根據事故分析結果，由責任方承擔相應的責任和經濟損失。

　　七、付款方式：

　　材料到達工地付款35%，外牆保溫防水施工完畢付款75%，工程完工付款95%。

　　八、其它：

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。

　　甲方公章：_________　　　　　　　　乙方公章：_________

　　法定代表人簽字：_________　　　　　法定代表人簽字：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

看了防水保溫合同的人還看了：

1.防水保溫合同

2.防腐保溫工程合同

3.建築防水施工合同書

4.工程防水合同

5.防水補漏合同範本

6.屋面防水施工合同書