解除工程合同通知書

　　合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關係的協議。下面小編給大家帶來，供大家參考!

　　範文一

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方____與乙方____原於___年___月___日簽訂的龐莊村新型農村社群建設合同，現經雙方協商同意，合同於___年___月___日予以解除，乙方提前撤出施工現場，乙方提前撤出施工現場，本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協商一致達成如下結算、撤場協議：

　　一、經雙方核實，截止目前乙方共完成工程總價款萬元，詳見附表1完成工程量清單。

　　二、經雙方對上述費用進行核算統計，截止__年__月__日甲方應付乙方款項共計___萬元，該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用，對此乙方無任何異議，乙方不再提出其他費用要求。

　　三、專案施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計___萬元***含代付工程料款萬元***，詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計___萬元。本協議簽字之後甲方向乙方一次性付清欠款___萬元，至此欠款全部付清，雙方再無任何債權債務關係，甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。

　　四、合同解除後免除乙方對已施工部分的工程質量責任。

　　五、合同解除後，乙方應於3日內退出工程現場並移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滯留，否則應承擔拖延費10000元/日。

　　六、本協議由雙方簽字蓋章後生效，協議協議一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：***蓋章*** 乙方：***蓋章***

　　法人代表：***蓋章***法人代表：***蓋章***

　　年月日 年月日

　　範文二

　　河南×××公司：

　　河南金合力律師事務所接受×××委託，依據中華人民共和國有關法律法規，就貴司與委託人之間關於“×××”店面裝飾裝修工程施工糾紛一事，特向貴司致函如下：根據現場查勘情況和委託人提供的資料證實：××年××月××日，貴司與委託人簽訂《建築裝飾裝修工程施工合同》***YZH-96-0206***，委託人將位於鄭州市×××店面交由貴司以包工包料的形式承包裝飾裝修工程，合同價款為×××元，××年××月××日完工，工程質量達到合格。後雙方又簽訂了工期延期單，將工期延至××年××月××日，超期一天扣×××元，並就工程質量和施工內容提出異議和整改意見，但至今該工程未能按期保質保量的完工。委託人多次與貴司協商解決此事，但貴司的相關工作人員一直推脫至今，未能解決，嚴重影響了委託人對該店面的使用，給委託人造成了房租、物業費、員工工資、預期可得利益、重新裝修等等巨大損失。據此，我們依據委託人的授權鄭重函告貴司如下：1.解除委託人與貴司簽訂的《建築裝飾裝修工程施工合同》***YZH-96-0206***，限貴司兩日內退出施工現場。2.限貴司按照雙方之間的約定於兩日內就給委託人造成的各項損失予以賠償***約5萬元***。望貴司在接到本解除通知書後能以誠信為本、本著客戶利益至上的原則，及時退出施工現場、及時對委託人的各項損失予以賠償。否河南金合力律師事務所 解除合同通知書 地址：鄭州市金水路226號楷林國際13層電話：0371-66655501 傳真：0371-66655502 郵編：450000 2 則，委託人將採取一切合理手段維權到底，包括投訴至相關管理部門、請求媒體幫助、起訴至法院等，直至問題解決。

　　特此函告

　　河南金合力律師事務所

　　律師：

　　××× 2012年8月7日

　　範文三

　　新蒲建設集團有限公司，新蒲建設集團有限公司許昌分公司：

　　經公開招標，你公司中標我公司開發的溪雅苑二期13#-15#樓工程三標的總承包施工。我公司與你公司分別在2011年4月19日和2011年4月20日簽署建設工程施工合同和補充協議。因你公司於停工後惡意停工至今，期間監理公司多次書面通知，我公司也書面送達合同履約風險告知書，催促你公司儘快復工，而你公司至今不能復工，至此你公司已停工天，造成工期延誤天，延誤竣工至今日已天，你公司此番違反合同的惡意違約行為，已造成我公司鉅額經濟損失，我公司無法再容忍貴公司惡意拖延工期，決定與你公司解除於2011年4月19日簽署的建設工程施工合同和於2011年4月20日簽署補充協議。

　　有關你公司惡意違約造成的我公司的鉅額經濟損失，我公司將通過司法途徑維護自身合法權益。

　　年10月24日