會所精裝修合同

　　會所具閱覽室等其他服務設施，那麼簽訂需要注意什麼呢?以下是在小編為大家整理的範文，感謝您的欣賞。

　　範文一

　　甲方***發包方***:

　　地址:

　　***: 身份證號： 乙方***承包方***:

　　地址:

　　***: 身份證號：

　　按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自願、平等、誠信、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱:高安市國際洗浴會所

　　1.2 工程地點:高安市xxxxxxx

　　1.3 工程專案及承包範圍：整體裝修、裝飾、水電、裝置安裝等***包括屋面扣板吊頂、牆地面、貼瓷磚、淋浴器安裝、管路鋪設、牆地面防水處理、室內隔斷砌築、大白、窗臺、樓梯理石安裝、屋面爬梯處理、浴室洗衣房暖氣安裝、電器開關安裝、燈具安裝、水箱安裝等***

　　1.4 工程內容：具體祥見《工程預算書》。

　　1.5 承包方式：包工包料

　　1.6 施工日期：自 年 月 日始，至 年 月 日止，工期共 天。

　　1.7 工程總額：人民幣 元整***小寫： 元*** 。

　　第二條 工程款付款方式的約定

　　2.1 付款比例：

　　***1***工地開工時支付款： 計 元

　　***2***木工進場時支付款： 計 元

　　***3***油漆工進場時支付款： 計 元

　　***4***工程竣工驗收合格後支付款： 計 元

　　2.2因工程專案***內容***變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《專案變更單》，因此而增加的費用應在工程完工驗收之後2個自然日內一次性支付給乙方。

　　2.3工程施工期間，如甲方特殊要求，須乙方比合同工期提前竣工時，應徵得乙方同意：乙方提前竣工，甲方須支付乙方因趕工期增加的相應費用***費用額度根據工程具體情況由甲、乙雙方另行協商*** 。

　　2.4 施工過程中，如甲方未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程總造價0.3%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止，乙方因此而造成的損失應由甲方承擔。

　　2.5工程竣工辦理驗收移交手續後之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程尾款的0.3%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

　　2.6非甲方原因延誤工期，導致工程不能按約定進度進行時，甲方應付的工程款項，可根據實際情況經甲乙雙方協商一致後，延期支付。

　　2.7甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署之委託人，否則，由此產生的一切後果有甲方自行承擔。

　　第三條 工期約定

　　3.1施工過程中，甲方要求修改個別設計方案的，須在該工程專案未正式施工前通知乙方施工管理員和/或設計師，乙方設計師須在接到通知3天內進行修改，並通知甲方確認，因此而造成的工期延誤，工期順延;

　　3.2施工專案中由甲方提供的裝飾材料，乙方須提前交付甲方，以便甲方及時準備資料：如因甲方準備材料不及時或不準備，延誤工期，工期順延;如因乙方不及時通知甲方準備材料，導致甲方不能及時和/或準備材料而延誤工期，工期不順延。

　　3.3施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》後，因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求複驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。

　　3.4因甲方原因，增加工程量和/或工程專案更改時，工期順延。

　　3.5工程竣工後，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延誤，工期順延。

　　3.6因甲方所屬物業管理部門原因導致的工期延誤，工期順延。

　　3.7因停水、停電、颱風等客觀原因導致的工期延誤，工期順延。

　　3.8因消防工程、中央空調工程原因導致的工期延誤，工期順延。

　　3.9以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤，甲乙雙方互不支付工期延誤費;工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按照工程總造價0.3%的標準向甲方支付延誤費。

　　第四條 工程專案***內容***變更的約定

　　4.1簽署本施工合同後正式施工前，如甲方要求刪除部分工程專案***內容***，甲、乙雙方須簽署《工程專案***內容***變更確認單》。已施工工程專案，甲方須按該專案總造價的50%，向乙方支付材料費、人工費，已完工工程專案，甲方須按該專案總造價的100%，向乙方支付材料費、人工費。

　　第五條 工程質量及驗收的約定

　　5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。

　　5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

　　5.3甲乙雙方按《江西省裝飾工程驗收標準》進行施工質量驗收。

　　5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》7日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，如甲方在約定時間內不能及時進行竣工工程驗收且超過7個自然日的視為驗收合格，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。

　　第六條 工程結算的約定

　　6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續後，乙方須在7個自然日內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格30個自然日內付清所有結算款項。

　　6.2工程結算款內容包括：工程施工結算款、甲方付款滯期費、應甲方要求乙方提前竣工趕工費、扣減乙方工程延誤費等。

　　6.3甲方按規定時間支付完結算款項後，乙方開具工程質量保修單。

　　第七條 服務的約定

　　7.1施工過程中，乙方所屬工作人員有協同甲方進行材料導購、材質鑑別義務。

　　7.2工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單、工程結算單、收款憑證作為保修憑據。

　　7.3保修服務時間：工程竣工起次日的360個自然日內，即一年。

　　7.4保修內容及保修範圍：

　　7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工專案因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修;

　　7.4.2乙方以包工不包料形式進行的施工專案因乙方施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修***包括賠償甲方自購材料***;

　　7.4.3乙方以包工包料形式進行的施工專案因甲方使用維護不當引起的質量問題、乙方以包工不包料形式進行施工專案因材質引起的質量問題，乙方實行有償保修，乙方代買裝修材料的，乙方收取材料費、人工費，甲方自購材料的，乙方收取人工費。

　　7.5.4乙方施工專案超過保修期的，對甲方實行有償維護，收費內容為;材料費、人工費。

　　7.5.5合同簽訂之後，如單方毀約，毀約方須向對方支付合同總價的5%作為違約金。

　　第八條 其他約定

　　8.1本合同自雙方簽署後，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的2%向對方予以賠償。

　　8.2本合同履行過程中，因一方原因導致合同無法繼續履行的，應及時通知對方，並辦理合同終止結算手續，造成對方損失的，應予賠償。

　　8.3施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

　　8.4施工期間，因乙方施工操作不當或在施工現場生火或使用電爐造成的一切災害及人身傷亡由乙方負全部責任。

　　8.5施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。

　　8.6由於不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

　　第九條 爭議解決的約定

　　9.1與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決。

　　9.2向合同簽署地人民法院起訴，由法院裁定解決。

　　第十條 附則

　　10.1本合同一式二份，雙方各執一份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

　　10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：代表人：簽署日期：

　　乙方： 代表人： 簽署日期：

　　範文二

　　甲方***裝修方***：

　　乙方***施工方***：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《寧夏回族自治區建築裝飾裝修管理辦法》及有關規定，就“陽光會所”內外部裝飾裝修工程事宜，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程地點：賀蘭縣虹橋路天鵝湖小鎮

　　2、房屋結構： 框架

　　3、施工內容及要求：***詳見附表1：《裝飾裝修工程施工專案確認表》;附表2：經甲乙雙方確認的《陽光會所內外裝飾裝修工程設計圖紙》。

　　4、 工程承包方式：包工、包料。***詳見附表第3：乙方提供的《陽光會所裝飾裝修材料明細表》***

　　二、施工期限

　　施工期限 天，開工日期：2012年3月 日，竣工日期：2012年5月 日。

　　三、工程價款

　　1、裝修費用：本合同項下裝飾裝修預算價款人民幣為***小寫 ***大寫***詳見附表4：《陽光會所裝飾裝修工程報價單》***。

　　2、付款方式：

　　1、經甲方驗收合格後，乙方應向甲方提交裝修結算單和裝修決算表，經甲方稽核通過後，三十個工作日內一次性向乙方支付裝修費用。

　　2、雙方款項往來，均應出具發票。

　　四、材料、裝置的供應

　　凡由乙方採購的材料、裝置必須與報價單中註明的品牌、規格、型號、質量相符，並應向甲方提交檢測報告，其中包括環保檢測資料。乙方採購的材料、裝置，應符合國家標準，否則對工程造成的損失由乙方負責。***乙方採購的材料、裝置詳見附表5***

　　五、工程變更

　　施工過程中，甲方有權提出修改設計及增減工程專案，對於變更相關事宜，雙方可另行協商確定或簽訂補充協議。

　　六、施工安全

　　1、乙方在施工期內嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規範》，確保施工安全。

　　2、由於乙方在施工過程中違反有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔責任並賠償甲方的經濟損失。